cahier des clauses techniques particulieres (cctp)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
(C.C.T.P)
Marché privé de travaux - pièce n° 3
Maître de l’ouvrage :
Fonds Calédonien de l’Habitat
Objet du marché :
RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS
« Rivière Salée »
Commune :
Nouméa
Lot :
N° 13 ELECTRICITE
Date de première diffusion :
Août 2013 - ind C
REHABILITATION 103 LOGEMENTS – RIVIERE SALEE
CCTP LOT 13 ELECTRICITE 2/13
SOMMAIRE
GENERALITES ............................................................................................................................................................. 3
13.1-PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................................................... 4
13.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX .............................................................................................................................. 4
13.1.2PRESTATIONS DIVERSES .................................................................................................................................. 4
13.1.3 LIMITES DES PRESTATIONS .................................................................................................................................. 5
13.1.4ORIGINE DES TRAVAUX ..................................................................................................................................... 5
13.1.5LIMITES DES TRAVAUX ...................................................................................................................................... 5
13.1.6NATURE – QUALITÉ – PROVENANCE DES MATÉRIAUX ..................................................................................... 5
Documents de références ............................................................................................................................................ 5
Matériaux ..................................................................................................................................................................... 6
13.1.7NATURE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE ............................................................................................................... 6
13.1.8CANALISATIONS ................................................................................................................................................ 6
13.1.9SECTION DES CONDUCTEURS D’ALIMENTATION .............................................................................................. 6
13.1.10CONTRÔLES ET ESSAIS ................................................................................................................................ 7
13.1.11NOTE PRÉALABLE ........................................................................................................................................ 7
Documents à fournir .................................................................................................................................................... 7
Propositions de l’entrepreneur d’électricité .................................................................................................................. 7
Garanties ..................................................................................................................................................................... 8
Coordination avec les autres corps d’état .................................................................................................................... 8
Attestation de conformité et réception des travaux - Attestation COTSUEL .................................................................. 8
13.1.12PLANS DE RECOLEMENT .............................................................................................................................. 8
13.1.13SECURITE DES PERSONNES CONTRE LES CHUTES ..................................................................................... 8
13.2- DESCRIPTION DES OUVRAGES .................................................................................................................................. 9
13.2.1TABLEAU et COFFRET GENERAL DE PROTECTION ...................................................................................... 9
13.2.2TERRE ÉQUIPOTENTIELLE ............................................................................................................................ 9
13.2.3TERRE GENERALE DE L’IMMEUBLE EN FOND DE FOUILLE .......................................................................... 9
13.2.4TERRE GENERALE DU NEUTRE EN FOND DE FOUILLE ................................................................................ 9
13.2.5ALIMENTATION GENERALE DU TRANSFORMATEUR AU PIED DES TABLEAUX DES LOGEMENTS .............. 9
13.2.6ALIMENTATION MOTEURS VMC DEPUIS LE TABLEAU INDIVIDUEL ............................................................ 10
13.2.7ALIMENTATION LUMINAIRE MEUBLE SDB .................................................................................................. 10
13.2.8INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE .......................................................................................................... 10
13.2.9INTERRUPTEUR VA ET VIENT ...................................................................................................................... 10
13.2.10INTERRUPTEUR ETANCHE ...................................................................................................................... 10
13.2.11PRISE DE COURANT 2P+T 10/16A ........................................................................................................... 10
13.2.12PRISE DE COURANT 2P+T 10/16A ETANCHE........................................................................................... 10
13.2.13ALIMENTATION C.E.S .............................................................................................................................. 10
13.2.14PRISE DE COURANT 2P+T 10/16A ( M.A.L ) ............................................................................................. 11
13.2.15PRISE DE COURANT 2P+T 20A (réfrigérateur) ......................................................................................... 11
13.2.16PRISE DE COURANT 2P+T 32A (gazinière) .............................................................................................. 11
13.2.17PRISE TELEVISION (standard + satellite) ................................................................................................. 11
13.2.18PRISE DE TELEPHONE RJ 45 .................................................................................................................. 11
13.2.19REGLETTE OPT et COFFRET MULTI MEDIA (D.T.I) ................................................................................. 11
13.2.20POINT LUMINEUX .................................................................................................................................... 11
13.2.21ANTENNE VHF-UHF ET SAT .................................................................................................................... 12
13.2.22CERTIFICAT COTSUEL ............................................................................................................................ 12
13.2.23APPLIQUE EXTERIEUR ETANCHE ........................................................................................................... 12
13.2.24COMMANDE ELECTRIQUE POUR VOLETS ROULANTS (Option) ............................................................ 12
13.2.25 DEPENSES D’INTERET COMMUN ............................................................................................................ 12
MODALITES D’EXECUTION DES OUVRAGES .................................................................................................................... 13
NETTOYAGE & ENLEVEMENT DES GRAVOIS .................................................................................................................... 13
MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ............................................................................................................................ 13
REHABILITATION 103 LOGEMENTS – RIVIERE SALEE
CCTP LOT 13 ELECTRICITE 3/13
NORMES ET RÈGLEMENTS - GARANTIES
GENERALITES
La restructuration des 103 logements d’une manière générale s’effectuera selon les normes applicables en Nouvelle
Calédonie citée ou non dans le présent document.
Les travaux devront répondre aux prescriptions des « Cahiers des Prescriptions Techniques Générales » édités par le
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) en particulier des « Documents Techniques Unifiés » (D.T.U.)
publiés par ce même organisme. Pour les marchés privés, article 8.1.3 du CCAG : les normes applicables sont celles
dont le mois de prise d'effet figurant sur le document est antérieur de trois mois à
celui du lancement de la consultation, sauf indication contraire indiquée dans les normes.
En particulier, sont impérativement applicables aux travaux du contrat en cause :
- Les prescriptions relatives aux qualités des matériaux,
- Les conditions de mise en œuvre des matériaux et les modalités d’exécution des ouvrages,
- Les normes Françaises en vigueur en Nouvelle Calédonie.
- La mise en œuvre des ouvrages suivra les recommandations du bureau de contrôle désigné pour cette opération et
notamment celles précisées dans le rapport d’examen et de contrôle sur le dossier DCE.
En complément des travaux assurant la mise en sécurité du bâtiment respectant l’ensemble de la réglementation
incendie (cf. les prescriptions des Services de Sécurité inclus au permis de construire), les travaux réalisés assureront la
conformité du bâtiment vis-à-vis de la réglementation du Code du Travail applicable en Nouvelle Calédonie dans ses
articles concernant les bâtiments, leurs accès, leurs équipements d’hygiène et de sécurité, etc.
Il est expressément prévu que, dans le cas où, pendant la construction, la fourniture ou la mise en œuvre de certains
matériaux, équipements ou matériels se révéleraient impossibles, difficiles ou susceptibles d’entraîner des désordres, et
ce, pour un motif quelconque (par exemple : retard d’approvisionnement, défaut de fabrication, difficultés d’importation)
le Maître d’Ouvrage pourra remplacer ces matériaux par d’autres de qualité et de notoriété équivalentes après accord du
représentant, sur place, de l’investisseur.
REHABILITATION 103 LOGEMENTS – RIVIERE SALEE
CCTP LOT 13 ELECTRICITE 4/13
13.1-PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
13.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Le présent lot a pour objet l’exécution complète des ouvrages nécessaires au parfait achèvement de l’électricité et
intéresse les travaux suivants, sans que l’énumération ci-après ne soit limitative :
La mise à terre des masses et des liaisons équipotentielles ;
La fourniture et la pose des tableaux secondaires ;
L’équipement des colonnes intérieures des appartements avec les boitiers multimédia pour l’OPT et le
réseau électrique.
Les canalisations d’alimentation depuis les bornes de sortie du disjoncteur du tableau de contrôle y
compris les dispositifs de connexion de luminaires (DCL), les socle de prises de courant et les appareils
de connexion fixés sur les parois des locaux ;
Les installations lumières et prises de courant, compris coffret individuels BT avec disjoncteurs ;
Les installations d’éclairage extérieur ;
Les équipements téléphoniques (gaines, câbles, prises, à l’exclusion des appareils) ;
L’alimentation et le raccordement des chauffes eau électrique ou pompes a chaleur;
L’installation de réception des télévisions (antennes collectives, prises d’antenne et câblage) ;
La fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires à la parfaite et complète exécution
des ouvrages tels que décrits et en particulier scellements des fixations, rebouchage des réservations,
percements et tranchées, étiquetage, échafaudages, manutention, préparations, finitions et révisions au
présent lot ;
Le nettoyage du chantier après exécution des travaux. Les locaux seront en outre régulièrement
débarrassés de tout matériel, outillage, chutes de tubes, câbles, etc… ;
Les COTSUEL de chaque logement des communs.
Et, de manière générale, tous travaux figurant aux plans d’électricité et/ou non explicitement décrits mais nécessaires au
complet achèvement des travaux du présent lot.
13.1.2 PRESTATIONS DIVERSES
Les études, notes de calcul, dessins, plans à l’échelle 1/50ème, schémas et notices nécessaires à
l’établissement définitif du projet, à l’exécution des installations et à l’entretien de celles-ci.
La fourniture et pose des étiquettes et plaques indicatrices sur les tableaux.
La présentation des échantillons et notices techniques des appareils à l’approbation du Maître d’Oeuvre
avant pose.
La protection anti-rouille de tous supports métalliques oxydables
Les trous et saignées dans les ouvrages BA ou de maçonnerie ainsi que le rebouchage soigné de ces
derniers, à l’exclusion des réservations indiquées sur les plans du présent lot et communiqués avant
coulage au lot gros-œuvre.
La fourniture et la pose des moulures, plinthes, goulottes en plastique rainurées avec leurs couvercles
que celles-ci contiennent ou non des conducteurs.
Les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements autres que les passages et
saignées réservés en cours de construction suivant indications figurant sur les plans remis au Maître
d’Œuvre par l’entrepreneur.
Les essais, les réglages, et la mise en ordre de marche des installations et matériels électriques faisant
l’objet du Marché.
Le nettoyage hebdomadaire de toutes les salissures sur le chantier pendant l’exécution du chantier des
travaux et l’enlèvement des déchets.
Les plans de récolement en trois exemplaires, dont 1 au format informatique (DWG neige).
REHABILITATION 103 LOGEMENTS – RIVIERE SALEE
CCTP LOT 13 ELECTRICITE 5/13
13.1.3 LIMITES DES PRESTATIONS
Sont exclus du présent lot et sont à la charge :
Du lot VRD (lot 02) : Les réseaux extérieurs, compris regards
Du lot Gros Œuvre (lot 01) :
Les trous de réservation à réaliser dans les ouvrages en béton armé dont l’emplacement devra être
précisé sur les plans d’exécution, ainsi que le rebouchage de ces trous si ceux-ci sont égaux ou
supérieurs à 100 x 100mm.
Tous terrassements en déblai et remblai pour mise en place des prises de terre et des conducteurs de
terre.
13.1.4 ORIGINE DES TRAVAUX
L’origine des travaux comprend la distribution générale, suivant les limites de prestations ci-dessus.
Pour le circuit de terre, l’origine des travaux est constituée par la fourniture et pose du câble en fondations.
13.1.5 LIMITES DES TRAVAUX
La limite des installations d’éclairage est constituée par les appareillages et enjoliveurs, points lumineux
(système D.C.L.) et la fourniture et pose des luminaires pour les pièces humides et les extérieurs,
compris les lampes et tubes.
La limite des installations des prises de courant et de force est constituée par les prises et enjoliveurs, ou
les boîtes de raccordement type sortie de câble ou autre (chauffe-eau).
La limite des installations de télévision est constituée par les prises murales et enjoliveurs.
La limite des installations de terre se situe aux bornes des prises et aux extrémités des liaisons
équipotentielles.
13.1.6 NATURE – QUALITÉ – PROVENANCE DES MATÉRIAUX
Documents de références
L’installation devra être conforme, en tout points aux normes et décrets en vigueur à la date de soumission, ainsi qu’aux
Règles de l’Art et notamment :
Décret du 13 Août 1954, du 13 Mars 1965 et Arrêté du 4 Mars 1969 et du 15 Novembre 1971, relatifs à
la protection contre les incendies.
Décret du 14 Novembre 1962 et tous additifs, y compris l’Arrêté du 20 Juillet 1967, relatifs à la protection
contre les incendies.
Arrêté n° 469 du 3 Novembre 1982 dont l’application a été rendue obligatoire par la Délibération n° 1342
du 22 Novembre 1985 (J.O.N.C. du 10 Décembre 1985).
DTU 70.1 : Installations électriques dans les bâtiments à usage d’habitation
DTU70.2 : Installations électriques dans les bâtiments à usage collectif,bureaux et
assimilés, blocs sanitaires et garages
Norme NFC12 : Installations réglementées
Norme NFC14 : Branchements
Norme NFC15.100 : Installations électriques à basse tension
Norme NFC 12.100 : Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des
courants électriques
Norme NFC60 : Appareillages - Généralités
Norme NFC61 : Appareillages pour installation domestiques et analogues
Norme NFC62 : Matériel de branchement
Norme NFC63 : Appareillages industriels à basse tension
Norme NFC68 : Matériel de pose des canalisations, conduits, moulures, accessoires pour
canalisations isolées
Norme NFC32.102 : Conducteurs et câbles isolées en caoutchouc de tensions nominales
Uo/U < à 470/750 v.
Règles particulières pour les séries harmonisées et pour les séries du type « national » proches des séries harmonisées.
NormeNFC32.111 : Câbles rigides au polyéthylène réticulé série U 1000 RGFV. et additifs
6
7
8
9
10
11
12
13
1
/
13
100%
