renseignements devant imperativement figurer dans la publicite

RENSEIGNEMENTS DEVANT IMPERATIVEMENT
FIGURER DANS LA PUBLICITE
Identification du pouvoir adjudicateur
LYCEE DU GUE A TRESMES
BP 03 - 77440 CONGIS SUR THEROUANNE
T : 01.64.35.52.56 / F 01.64.35.54.61 / Adresse internet : noe.merleåc-creteil.fr
Objet du marché :
Travaux tous corps d’état pour la mise en place d’une hotte dans l’Art Gue Bar et la transformation d’une
réserve en office dans le bâtiment N.
Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : ……………
Nomenclature : Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés)
45400000-1 : Travaux de parachèvement de bâtiment
Consistance des travaux :
Les travaux projetés comprendront notamment :
- Pour l’Art Gue Bar : la mise en place d’une hotte de captation des buées et fumées au-dessus des
équipements de snacking, le raccordement de cette hotte sur un réseau existant en combles, la réalisation de
faïence murale, la création d’alimentations électriques, la mise en place d’un faux plafond ainsi que l’ensemble
des travaux annexes ;
- Pour le bâtiment N : la transformation d'une réserve en office pour la réalisation de préparations de
snacking, la mise en place d’une hotte de captation des buées et fumées au-dessus des équipements de
snacking, la création d'un réseau d'extraction et remontée dans les combles, la réalisation de faïence murale,
la mise en place de faux plafond, la création d’alimentations électriques, la modification de l'éclairage ainsi
que l’ensemble des travaux annexes.
Délai d’exécution : Le délai global d’exécution du marché est de 7 semaines incluant 4 semaines de
préparation. Ce délai court à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer les
prestations. Toutefois, durant la période de préparation du chantier, un nouveau calendrier pourra être défini
par le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et le titulaire. Ce nouveau calendrier, qui devra respecter le délai
global d’exécution défini ci-dessus (préparation incluse), deviendra contractuel une fois signé par les parties.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Vacances scolaires de Pâques 2017
Option : NON
Variantes : NON

Division en lot ou en tranche : NON
Réalisation d’une visite sur site : La visite du site est conseillée.
Pour cela les candidats devront prendre contact avec :
M..LARZILLIERE, T 01.64.35.52.56
La réalisation de la visite sur site donnera lieu à la délivrance d’une attestation que le candidat devra insérer,
le cas échéant, dans son offre. Un modèle d’attestation de visite est joint en annexe 2.
Condition d’obtention du DCE :
Date limite d’obtention : 28/02/2017
Lieu de retrait : Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par retrait à l’adresse suivante :
Lycée Polyvalent du Gué à Tresmes – Domaine du Gué à Tresmes
Départementale 405
77440 Congis sur
Thérouanne………………………………………………………………………………………………………………
Horaires d’ouverture : …de 8h30 à 17 h 00
Analyse des candidatures et des offres
Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et
réglementaires, qui ne disposent pas de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ou dont la capacité
économique et financière ou les capacités techniques et professionnelles paraissent insuffisantes au vu des
pièces de la candidature.
L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
60 %
Prix
40 %
Valeur Technique au vu du mémoire technique comprenant :
- Note méthodologique décrivant l’intervention prévue avec production d’un planning
détaillé adapté à l’opération (80 points) ;
- Production des fiches techniques des matériels et matériaux qui seront utilisés sur le
chantier (20 points) ;
Négociation : Après examen des offres remises, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’engager
des négociations. Le cas échéant, la négociation aura lieu avec l’ensemble des candidats et l’invitation à
négocier parviendra par courrier, email ou fax. La négociation fera elle-même l’objet d’une procédure écrite
par courrier, e-mail ou fax. Les négociations pourront porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le
prix. A l’issue de la négociation, le pouvoir adjudicateur attribuera le marché au candidat ayant proposé l’offre
économiquement la plus avantageuse, sur la base des critères annoncés ci-dessus.
N.B : Il est important que les termes employés dans la publicité soient les même que ceux
employés dans le R.C. Pour éviter toute erreur il est donc fortement conseillé de procéder
par copier/coller avec le R.C lorsque vous compléterez le formulaire de publicité.