AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Marché de travaux

1 / 4
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de travaux
CONSTRUCTION DE 58 LOGEMENTS TYPE LLS “CLOS GIBELIN”
CHEMIN GIBELIN À MATOURY
Travaux de Bâtiment
1. Pouvoir Adjudicateur / Maître de l'Ouvrage
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO)
33, avenue Jean Jaurès – BP 812
97388 KOUROU CEDEX
Téléphone : 0594 32 10 34
Télécopie : 0594 32 29 95
Profil d’acheteur : http://simko973.e-marchespublics.com
2. Procédure de passation
Appel d’offres ouvert.
L’exécution du marché comporte une clause d’insertion par l’activité économique obligatoire sur
l’ensemble des lots en application des dispositions de l’article 4 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005.
3. Objet de la consultation
Construction de 58 logements de type LLS “CLOS GIBELIN”, situés Chemin Gibelin à Matoury.
Pour le bâtiment, les travaux sont répartis en neuf (9) lots définis ci-après :
! Lot n°1 : Gros œuvre
! Lot n°2 : Charpente / Couverture / Etanchéité
! Lot n°3a : Menuiserie aluminium
! Lot n°3b : Serrurerie
! Lot n°4 : Menuiserie bois
! Lot n°5 : Courants forts / Courants faibles
! Lot n°6 : Plomberie / Sanitaires
! Lot n°7 : Revêtements
! Lot n°8 : Peinture
Information sur les lots
Lot 1 – Intitulé : Gros oeuvre
1) Description succincte : Travaux de gros oeuvre et maçonnerie
2) Classification CPV : 45223220-4
Lot 2 – Intitulé : Charpente / Couverture
1) Description succincte : Réalisation d’une charpente bois et couverture tôle
2) Classification CPV : 45261000-4
Lot 3a – Intitulé : Menuiserie aluminium
1) Description succincte : Réalisation et pose de menuiserie aluminum
2) Classification CPV : 45421000-4
Lot 3b – Intitulé : Serrurerie
1) Description succincte : Réalisation et pose de grilles métalliques
2) Classification CPV : 45421147-6
Lot 4 – Intitulé : Menuiserie bois
1) Description succincte : Réalisation et pose de porte en bois
2) Classification CPV : 45421000-4
Lot 5 – Intitulé : Courants forts / Courants faibles
1) Description succincte : Réalisation de l’installation électrique et téléphonique
2) Classification CPV : 45311000-0
Lot 6 – Intitulé : Plomberie / Sanitaires
1) Description succincte : Réalisation des travaux de plomberie
2) Classification CPV : 45330000-9

2 / 4
Lot 7 – Intitulé : Revêtements
1) Description succincte : Revêtements des sols et murs en carrelages et faïences
2) Classification CPV : 45431000-7
Lot 8 – Intitulé : Peinture
1) Description succincte : Peintures intérieures / extérieures
2) Classification CPV : 45442100-8
Dévolution en marchés de travaux séparés pour chacun des lots.
Possibilité est offerte aux candidats de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.
Les variantes sont autorisées.
4. Délai d'exécution
Le délai global d'exécution de l’ensemble des lots est de 14 mois (non compris période de préparation de
2 mois).
5. Date prévisionnelle de début des travaux
2ème trimestre 2016
6. Justificatifs à produire
Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat, et (hormis le DC1) en cas de groupement
d'entreprises par tous les candidats du groupement y compris le mandataire, en cas de sous-traitance par le ou les
sous-traitants désignés obligatoirement, sont listés dans le Règlement de la Consultation.
Les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment
complétés et signés seront éliminés sur décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur.
Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue française,
l’unité monétaire utilisée est l’euro.
7. Critères de jugement
La sélection des candidatures sera effectuée sur la base des critères suivants : capacités professionnelles, techniques
et financières (moyens matériels et humains, qualifications professionnelles, références sur prestations similaires,
chiffre d'affaires,...) après analyse des dossiers technique et de références.
Les offres seront jugées en fonction et dans l’ordre des critères pondérés suivants :
1. Valeur technique (capacité de l’entreprise par rapport aux travaux projetés) ; pondération : 50%
2. Prix ; pondération : 50%
Le critère « valeur technique » jugé sur 100 points sera apprécié au vu du mémoire technique fourni par le
candidat. Le mémoire technique devra contenir les éléments suivants :
- une liste des principaux chantiers réalisés (maximum 10) pour des opérations d’importances ou de
complexité équivalente en détaillant pour chacune d’elles le nom du maitre d’ouvrage, l’importance et la
complexité de l’opération, l’année de sa réalisation, le coût des travaux noté sur 10 points
- les moyens : présentation des moyens humains et matériels affectés au chantier noté sur 20 points
- la méthodologie générale et détaillée spécifique au lot concerné : solutions proposées aux vues des
contraintes d’exécution des travaux présentés dans le CCTP noté sur 20 points
- la provenance et la qualité des matériaux et leur mise en œuvre noté sur 15 points
- les mesures de sécurité & d’hygiène noté sur 15 points
- la politique de gestion des déchets : gestion des déchets de chantier quotidien et traitement noté sur 10
points
- le planning noté sur 10 points
8. Modalités de financement / paiement
- Financement : prêt bancaire
- Paiement : selon les modalités définies à l'article 3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières,
prix global et forfaitaire avance forfaitaire prévue, acomptes mensuels, délai global de paiement de
30 jours, virement bancaire.
9. Lieu où l'on peut retirer le dossier d'appels d'offres

3 / 4
Le Dossier de Consultation est disponible:
. sous forme électronique, sur le site http://simko973.e-marchespublics.com après inscription sur cette plate-
forme de dématérialisation,
. sur support papier remis contre paiement d'une valeur de cent (100) euros par dossier pour frais de
reprographie, par chèque libellé au nom de la S.IM.KO.
Ces document sont à retirer à l’adresse ci-dessous:
ATP (Atelier technique de projets)
Mont Lucas 1 BAT G – RDC - 97300 CAYENNE
Téléphone: 0594 38 33 28
Portable : 0694 26 41 24
Les réservations pourront être réalisées dès parution du présent avis en adressant une demande à ATP au 0594
38 33 28 ou par mail à [email protected] . Tout retrait de dossier devra avoir fait l'objet d'une
commande écrite.
Par ailleurs, tous frais éventuels d’envoi de dossier seront à la charge du candidat.
10. Date limite de réception des offres
Jeudi 28 janvier 2016 à 12h00
11. Adresse où les offres doivent être transmises (uniquement sur support papier) :
Voir Règlement dela Consultation.
12. Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre
Cent vingt (120) jours à compter de la date limite de réception des offres.
13. Renseignements d'ordre administratif et technique
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO)
33, avenue Jean Jaurès – BP 812
97388 KOUROU Cedex
Téléphone : 0594 32 10 34
Télécopie : 0594 32 29 95
14. Procédure de recours
L’instance compétente pour les procédures de recours est le Tribunal de Grande Instance de Cayenne – 7,
avenue du Général de Gaulle – 97300 CAYENNE – Téléphone : 05 94 29 76 30.
Dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, en cas
de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence, toute personne ayant intérêt à
conclure le contrat peut demander au juge de prendre toute mesure tendant à ce qu’il soit ordonné à la
personne morale responsible du manquement de se conformer à ses obligations.
15. Autres organes de publication
. BOAMP
. JOUE
. JAL France Guyane
. Plateforme de dématérialisation : http://simko973.e-marchespublics.com
. Site www.simko.fr rubrique « Appels à concurrence » .
16. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion
Mardi 8 décembre 2015