AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Marché de travaux CONSTRUCTION DE 123 LOGEMENTS TYPE LLS “TOULOURI” ET COMMERCES ZAC HIBISCUS - CAYENNE Terrassements préliminaires 1. Pouvoir Adjudicateur / Maître de l'Ouvrage SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès – BP 812 97388 KOUROU CEDEX Téléphone : 0594 32 10 34 Télécopie : 0594 32 29 95 Profil d’acheteur : http://simko973.e-marchespublics.com 2. Procédure de passation La présente consultation ouverte sur procédure adaptée (MAPA) est lancée selon des modalités librement définies par le Pouvoir Adjudicateur. 3. Objet de la consultation Terrassements préliminaires relatifs à la construction de 123 logements de type LLS “TOULOURI” et de commerces d’une surface totale d’environ 550 m2, situés sur l’îlot L19 de la ZAC Hibiscus à Cayenne. Les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation. Les variantes sont autorisées. 4. Délai d'exécution Le délai d'exécution est de 3 mois non compris période de préparation de 1 mois. 5. Date prévisionnelle de début des travaux 2ème trimestre 2016 6. Justificatifs à produire Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat, et (hormis le DC1) en cas de groupement d'entreprises par tous les candidats du groupement y compris le mandataire, en cas de sous-traitance par le ou les sous-traitants désignés obligatoirement, sont les suivants : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l’entreprise • Lettre de candidature : imprimé DC1 dûment complété, daté et signé • Déclaration du candidat : imprimé DC2 dûment complété, daté et signé (imprimés DC1 et DC2 disponibles sur le site http://www.simko.fr) • Dossier de références comportant les opérations, la période de réalisation, le montant et la nature des ouvrages réalisés • Dossier technique permettant une présentation synthétique du candidat (organisation interne, moyens humains et matériels) • Attestation sur l’honneur datée et signée du candidat justifiant qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2015 • Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire • Extrait Kbis ou équivalent • Attestations d’assurance Responsabilité Civile et/ou Décennale. Les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment complétés et signés seront éliminés sur décision du Pouvoir Adjudicateur. Dès qu’ils en sont informés par lettre, les adjudicataires seront tenus de produire, avant toute notification de marchés et dans un délai de 2 semaines, les certificats et attestations relatifs à la régularité de leur situation fiscale et sociale mentionnés à l’article 18 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005. 1/4 Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue française, l’unité monétaire utilisée est l’euro. 7. Critères de jugement La sélection des candidatures sera effectuée sur la base des critères suivants : capacités professionnelles, techniques et financières (moyens matériels et humains, qualifications professionnelles, références sur prestations similaires, chiffre d'affaires,...) après analyse des dossiers technique et de références. Les offres seront jugées en fonction et dans l’ordre des critères pondérés suivants : 1. Valeur technique (capacité de l’entreprise par rapport aux travaux projetés) ; pondération : 50% 2. Prix ; pondération : 50% Le critère « valeur technique » jugé sur 100 points sera apprécié au vu du mémoire technique fourni par le candidat. Le mémoire technique devra contenir les éléments suivants : - une liste des principaux chantiers réalisés (maximum 10) pour des opérations d’importances ou de complexité équivalente en détaillant pour chacune d’elles le nom du maitre d’ouvrage, l’importance et la complexité de l’opération, l’année de sa réalisation, le coût des travaux noté sur 10 points - les moyens : présentation des moyens humains et matériels affectés au chantier noté sur 20 points - la méthodologie générale et détaillée spécifique au lot concerné : solutions proposées aux vues des contraintes d’exécution des travaux présentés dans le CCTP noté sur 20 points - la provenance et la qualité des matériaux et leur mise en œuvre noté sur 15 points - les mesures de sécurité & d’hygiène noté sur 15 points - la politique de gestion des déchets : gestion des déchets de chantier quotidien et traitement noté sur 10 points - le planning noté sur 10 points 8. Modalités de financement / paiement - Financement : prêt bancaire - Paiement : selon les modalités définies à l'article 3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, prix global et forfaitaire avance forfaitaire prévue, acomptes mensuels, délai global de paiement de 30 jours, virement bancaire. 9. Lieu où l'on peut retirer le dossier d'appels d'offres Le Dossier de Consultation est disponible: . sous forme électronique, sur le site http://simko973.e-marchespublics.com après inscription sur cette plateforme de dématérialisation, . sur support papier remis contre paiement d'une valeur de cent (100) euros par dossier pour frais de reprographie, par chèque libellé au nom de la S.IM.KO. Ces document sont à retirer à l’adresse ci-dessous: ATP (Atelier technique de projets) Mont Lucas 1 BAT G – RDC - 97300 CAYENNE Téléphone: 0594 38 33 28 Portable : 0694 26 41 24 Les réservations pourront être réalisées dès parution du présent avis en adressant une demande à ATP au 05 94 38 33 28 ou par mail à [email protected] . Tout retrait de dossier devra avoir fait l'objet d'une commande écrite. Par ailleurs, tous frais éventuels d’envoi de dossier seront à la charge du candidat. 10. Date limite de réception des offres Mardi 16 février 2016 à 12h00 2/4 11. Adresse où les offres doivent être transmises (uniquement sur support papier) : Monsieur le Directeur Général SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès – BP 812 97388 KOUROU Cedex 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre Cent vingt (120) jours à compter de la date limite de réception des offres. 13. Renseignements d'ordre administratif et technique SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès – BP 812 97388 KOUROU Cedex Téléphone : 0594 32 10 34 Télécopie : 0594 32 29 95 14. Procédure de recours L’instance compétente pour les procédures de recours est le Tribunal de Grande Instance de Cayenne – 7, avenue du Général de Gaulle – 97300 CAYENNE – Téléphone : 05 94 29 76 30. Dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence, toute personne ayant intérêt à conclure le contrat peut demander au juge de prendre toute mesure tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsible du manquement de se conformer à ses obligations. 15. Organes de publication . Site www.simko.fr rubrique « Appels à concurrence » . . Plateforme de dématérialisation : http://simko973.e-marchespublics.com 16. Date d'envoi à la publication Lundi 25 janvier 2016 3/4