reglement de la consultation

____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 15S0135 - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DU DECANTEUR DE JOINVILLE- 94340 JOINVILLE-
LE-PONT
Page 1/11
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
L'entité adjudicatrice : EAU DE PARIS
19, rue Neuve Tolbiac
CS 61373
75214 Paris Cedex 13
_______________________________________________________________________
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DU DECANTEUR DE JOINVILLE- 94340 JOINVILLE-LE-
PONT
_______________________________________________________________________
Procédure adaptée en application de l'(des) article 144-III-b du Code des Marchés
Publics.
Date et heure limites de remise des offres : 22-06-2015 à 12:00

____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 15S0135 - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DU DECANTEUR DE JOINVILLE- 94340 JOINVILLE-
LE-PONT
Page 2/11
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
SOMMAIRE
Article 1 - Acheteur ................................................................................................................................. 3
Article 2 - Objet de la consultation .......................................................................................................... 3
2-1-Objet du marché ............................................................................................................................ 3
2-2-Procédure de passation ................................................................................................................. 3
2-3-Forme du marché .......................................................................................................................... 3
Article 3 - Dispositions générales ........................................................................................................... 4
3-1-Décomposition du marché ............................................................................................................. 4
3-1-1-Lots ......................................................................................................................................... 4
3-1-2-Tranches ................................................................................................................................. 4
3-1-3-Phases .................................................................................................................................... 4
3-2-Durée du marché - Délai d'exécution ............................................................................................ 4
3-3-Modalités de financement et de paiement ..................................................................................... 4
3-4-Forme juridique de l'attributaire ..................................................................................................... 4
3-5-Délai de validité des propositions .................................................................................................. 5
3-6-Variantes et prestations supplémentaires éventuelles (options) ................................................... 5
3-6-1-Variantes ................................................................................................................................. 5
3-6-2-Prestations supplémentaires éventuelles (options) ................................................................ 5
3-7-Autres dispositions ........................................................................................................................ 5
Article 4 - Dossier de consultation .......................................................................................................... 5
4-1-Contenu du dossier de consultation .............................................................................................. 5
4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique ............................................ 5
4-3-Modification de détail au dossier de consultation .......................................................................... 5
4-4-Visite des lieux et consultation de documents sur site .................................................................. 6
Article 5 - Présentation des propositions ................................................................................................ 6
5-1-Documents à produire ................................................................................................................... 6
5-2-Compléments à apporter au cahier des charges .......................................................................... 7
5-3-Langue de rédaction des propositions .......................................................................................... 7
5-4-Unité monétaire ............................................................................................................................. 7
5-5-Conditions d'envoi ou de remise des plis ...................................................................................... 7
5-6-Négociation .................................................................................................................................... 8
Article 6 - Jugement des propositions .................................................................................................... 9
Article 7 - Renseignements complémentaires ...................................................................................... 10

____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 15S0135 - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DU DECANTEUR DE JOINVILLE- 94340 JOINVILLE-
LE-PONT
Page 3/11
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Article 1 - Acheteur
a) Activité principale de l'Acheteur
Eau.
b) Identification de l'Acheteur
L'entité adjudicatrice :
EAU DE PARIS
19, rue Neuve Tolbiac
CS 61373
75214 Paris Cedex 13
Site internet : https://marchespublics.eaudeparis.com
Maître d'œuvre :
DIP - Pôle Génie Civil
Article 2 - Objet de la consultation
2-1-Objet du marché
La consultation porte sur les prestations suivantes :
le désamiantage du décanteur de l'usine d'eau potable de Joinville, suite à la résiliation du marché
initial 14S0047 lot n°1. Au cours de l'exécution du marché initial 14S0047, il a été découvert lors de la
démolition des pyramides inversées, (travaux de " curage vert ") préalable au retrait des tuyaux
amiantés au fond des bassins du décanteur, des morceaux de fibrociment (amiante caché) dans la
partie supérieure de ces pyramides inversées supposée saine. Il a été décidé de résilier le marché
initial et de relancer une nouvelle consultation.
Cette nouvelle consultation devra prendre en compte non seulement l'enlèvement et le traitement de
ces matériaux en amiante caché découverts mais elle permettra également, d'achever le reste des
travaux de désamiantage à effecteur dans le cadre de la déconstruction du décanteur de l'usine d'eau
potable de Joinville en vue de la construction en lieu et place d'un nouveau décanteur.
Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n° 93-1418 sur 31
décembre 1993).
L'attention des candidats est attirée sur la mise en œuvre d'éléments à caractère environnemental
dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article 14 du code des marchés publics
et de l'article 7 du CCAG Travaux et définis à l'article 3 du Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
2-2-Procédure de passation
La présente consultation est passée par Procédure adaptée, article 144-III-b du Code des Marchés
Publics.
2-3-Forme du marché
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire pour les prestations suivantes :
- Installation de chantier, gestion administrative et technique
- Travaux de démolition et de désamiantage
- Remise en état du chantier
Elle donnera également lieu à un marché à bons de commande pour la prestation de gestion des
déchets. Les quantités liées à cette prestation seront susceptibles de varier entre un prix minimum de
50 000 € HT et un prix maximum de 400 000 € HT.

____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 15S0135 - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DU DECANTEUR DE JOINVILLE- 94340 JOINVILLE-
LE-PONT
Page 4/11
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Article 3 - Dispositions générales
3-1-Décomposition du marché
3-1-1-Lots
Le marché fait l'objet d'un lot unique.
3-1-2-Tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
3-1-3-Phases
Le marché est divisé en 2 phases définies comme suit :
Phase N° 1 : Période de préparation
Phase N° 2 : Phase d'exécution des travaux
3-2-Durée du marché - Délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé par l'entité adjudicatrice. Ce délai de 4 mois court à
compter de la notification du marché et est fixé comme suit :
Phase N° 1 : 2 Mois
Phase N° 2 : 2 Mois
3-3-Modalités de financement et de paiement
Les paiements seront effectués dans les conditions prévues par l'article 98 du Code des marchés
publics et selon les modalités suivantes :
- Mode de financement : Ressources propres de l'établissement.
- Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).
- Délai de paiement : 30 jours.
Une avance de 5% sera accordée au titulaire conformément à l'article 87 du code des marchés
publics. Son remboursement interviendra dans les conditions fixées à l'article 88 du code des marchés
publics.
Une retenue de garantie de 5% sera pratiquée sur chaque acompte versé conformément à l'article
101 à 103 du code des marchés publics. Le candidat pourra cependant remplacer la retenue de
garantie par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire
3-4-Forme juridique de l'attributaire
Aucune forme de groupement n'est imposée par l'entité adjudicatrice.
L'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-VI-1
du Code des marchés publics.
L'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de
membres de plusieurs groupements, conformément à l'article 51-VI-2 du Code des marchés publics.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire,
pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles en application de l'article 51-II du Code des marchés publics.

____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 15S0135 - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DU DECANTEUR DE JOINVILLE- 94340 JOINVILLE-
LE-PONT
Page 5/11
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
3-5-Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la
réception des propositions.
3-6-Variantes et prestations supplémentaires éventuelles (options)
3-6-1-Variantes
Les variantes par rapport à l'objet du marché ne sont pas autorisées.
3-6-2-Prestations supplémentaires éventuelles (options)
Il n'est pas prévu d'option.
3-7-Autres dispositions
Sans objet.
Article 4 - Dossier de consultation
4-1-Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
- le règlement de la consultation (RC),
- l'acte d'engagement (AE),
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
et son annexe la Charte éco-chantier
- la décomposition du prix global et forfaitaire
- le bordereau des prix
- le détail estimatif
- le Cahier des Clauses Techniques et ses annexes (CCTP)
- les plans
- le plan général de coordination
4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Conformément à l'article 56 du Code des marchés publics, l'entité adjudicatrice met gratuitement à
disposition le dossier de consultation par voie électronique jusqu'à la date limite de remise des offres :
- par téléchargement sur le site : https://marchespublics.eaudeparis.fr
- via la rubrique Marchés Publics du site institutionnel d'Eau de Paris :
https://marchespublics.eaudeparis.com
Pour assurer le bon déroulement des opérations de téléchargement, veuillez-vous reporter à la
documentation technique disponible à l'adresse suivante (section I détaillant les prérequis techniques)
: http://support.omnikles.com/media/fichiers/OK_MARCHE_Guide_Entreprise.pdf
4-3-Modification de détail au dossier de consultation
L'entité adjudicatrice se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation. Celles-ci seront envoyées au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des
offres, indiquée en page de garde du présent règlement de la consultation. Les candidats devront
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.