APPEL D’OFFRES OUVERT N° FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UNE POMPE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE AUX FINS D’IRRIGATION AU NIVEAU DE LA COOPERATIVE AL MADANIA PROVINCE D’ERRACHIDIA REGLEMENT DE LA CONSULTATION & CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Novembre 2010 1 SOMMAIRE CHAPITRE I : REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE 2: MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER D’AO ARTICLE 3: DEMANDE DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS AUX CONCURRENTS ARTICLE 4: DOSSIERS DE L’OFFRE ARTICLE 5: PRESENTATION DES DOSSIERS DES OFFRES ARTICLE 6: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS ARTICLE 7: RETRAIT DES PLIS ARTICLE 8: OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ARTICLE 9: CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES ARTICLE 14: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTION SPECIALES 6 PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 15: OBJET DE L’APPEL D’OFRRES RESTREINT ARTICLE 16 : PIECES CONSTITUANT LE MARCHE. ARTICLE 17 : DESIGNATION DU MAITRE D’OUVRAGE ARTICLE 18: ELECTION DE DOMICILE ARTICLE 19 : VALIDITE DU MARCHE ARTICLE 20: DELAI D'EXECUTION ARTICLE 21 : GARANTIE: ARTICLE 22 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE ARTICLE 23 : REGLEMENT DES SOMMES DUES ARTICLE 24 : CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE ARTICLE 25: CARACTERE DES PRIX ARTICLE 26 : RESILIATION ARTICLE 27 : PENALITES DE RETARD ARTICLE 28 : CONTESTATIONS 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 PARTIES 2 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES 8 ARTICLE 29: LOCALISATION DU SITE CONCERNE ET QUANTITATIF DES EQUIPEMENTS A INSTALLER 8 ARTICLE 30 : VISITE DES LIEUX 9 ARTICLE 31: DESCRIPTION TECHNIQUE ET COMPOSITION DU SYSTEME 9 ARTICLE 32 : DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME 9 ARTICLE 33 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MATÉRIEL 10 1- GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE : 10 2- SUPPORT POUR MODULES : 10 3- CONTROLEUR / ONDULEURS 11 4- POMPE: 11 5- CABLAGE: 11 2 CHAPITRE I : REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION Le présent appel d’offres a pour objet la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de pompage solaire photovoltaïque aux fins d’irrigation dans un site appartenant à la coopérative Al Madania, sise Ksar Laâchouria, Commune Rurale Fezna, Cercle d’Erfoud, Province d’Errachidia. ARTICLE 2: MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, elles seront communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier. Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ce report doit intervenir dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de la modification sans que la date de ladite séance ne soit antérieure à celle initialement prévue. ARTICLE 3: DEMANDE DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS AUX CONCURRENTS Les demandes d’informations ou renseignements formulées par les concurrents doivent être adressées dans un délai de sept (07) jours au moins avant la date prévue pour la remise des plis. Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent sera communiqué aux autres concurrents le même jour et au moins trois (3) jours avant la date prévue pour la remise des plis et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. ARTICLE 4: DOSSIERS DE L’OFFRE Chaque concurrent doit présenter un dossier administratif, un dossier technique. 1. LE DOSSIER ADMINISTRATIF Il doit comprendre: a. La déclaration sur l’honneur comprenant les indications et les engagements du soumissionnaire, b. La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent, c. L’attestation fiscale ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière. d. L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par la CNSS certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme ; e. Le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire tenant lieu, le cas échéant. f. Le certificat d’immatriculation au registre de commerce. En cas de groupement joindre au dossier administratif une copie légalisée de la convention de la constitution du groupement accompagnée d’une note indiquant notamment l’objet de la 3 convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations le cas échéant,. 2. LE DOSSIER TECHNIQUE : Il doit comprendre: a. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent. b. Les spécifications techniques des équipements proposés ainsi que les notices prospectus et catalogues y afférents. c. La liste des moyens matériels à affecter à la réalisation de cette opération. 3. L’OFFRE FINANCIERE Chaque concurrent doit présenter une offre financière comprenant : L’acte d’engagement Le bordereau des prix formant détail estimatif. Le montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix du détail estimatif doivent être indiqués en chiffres et en lettres. En cas de discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres c’est le montant indiqué en lettres qui fait foi. ARTICLE 5: PRESENTATION DES DOSSIERS DES OFFRES Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant : - Le nom et l’adresse du concurrent ; Le numéro de l’appel d’offres et son objet; Ce pli contient deux (2) enveloppes comprenant : a. La première enveloppe: contient outre le CPS signé et paraphé avec la mention « lu et approuvé », le dossier administratif et le dossier technique. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « dossiers administratif et technique ». b. La deuxième enveloppe: contient l’offre financière du soumissionnaire. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « offre financière ». ARTICLE 6: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS Les plis sont soit : Déposés contre récépissé dans le bureau du programme POT Envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité à l’adresse suivante : Programme Oasis Tafilalet BP 510 Boutalamine Errachidia 52000 Le délai pour la réception des plis expire à la date et heure indiquées sur la consultation ARTICLE 7: RETRAIT DES PLIS Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixée pour la remise des plis. Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l’heure du retrait sont enregistrées par le maître d’ouvrage dans le registre spécial tenu à cet effet. Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis. 4 ARTICLE 8: OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES L’ouverture, l’examen des offres et l’appréciation des capacités des soumissionnaires par la commission qui sera désignée à cet effet. ARTICLE 9: CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES 1 Analyse technique Elle se fera sur la base du système de notation suivant ; Critère d’évaluation Références et travaux similaires Barème 10 Moyens humains et techniques 10 Générateur solaire PV Pompe Contrôleur / onduleur 20 15 15 Structure support Câblage, tuyauterie Pièce de rechange Garantie des équipements 8 8 6 8 Total 100 Les concurrents ayant obtenu une note technique (Nt) inférieure à 60 sur 100 seront éliminés. 2 Analyse financière L'ouverture des offres financières concernera uniquement les seuls candidats retenus à l’issue de l’examen des dossiers administratifs et techniques. Evaluation des offres financières se fera comme suit : L’offre financière la moins-disant (MD) reçoit une note financière de 100 points. Les notes financières (Nf) des autres offres sont établies d’après la formule suivante : NF=100xMD/M MD= Montant de l’offre la moins disant, NF = Note financière de la proposition considéré M = Montant de la proposition considérée, Nt = Note technique, Ng= Note générale Sélection de l’offre la plus avantageuse : Les propositions seront classées en fonction de leurs notes globales Ng obtenues par l’application de la formule suivante: Ng = 0,6Nt + 0,4 Nf L’offre qui sera retenue est celle qui obtiendra la note globale (Ng) la plus élevée. Le marché sera attribué au concurrent dont l’offre financière est la moins disante. ARTICLE 14: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours à compter de la date limite de remise des plis. 5 Si dans ce délai, le choix de l’attributaire n’est pas arrêté, le maître d’ouvrage pourra demander aux soumissionnaires de prolonger la validité de leurs offres. Seuls les soumissionnaires qui auront donné leur accord écrit au maître d’ouvrage resteront engagés pendant le nouveau délai. CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTION SPECIALES PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 15: OBJET DE L’APPEL D’OFRRES RESTREINT L’appel d’offres restreint a pour objet la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de pompage solaire photovoltaïques aux fins d’irrigation dans un site appartenant à la coopérative al Madania. Le système demandé devra assurer le pompage d’eau à partir du bassin d’accumulation (voir article 29 ci-dessous) et l’irrigation des espaces cultivés au niveau du site. Le système devra permettre un fonctionnement dans les meilleures conditions de débit et de pression. Ce projet entre dans le cadre du partenariat entre le programme de développement des oasis de Tafilalet (programme POT) et ladite coopérative, au titre duquel le programme apportera son soutien financier pour l’acquisition, l’installation et la mise en service des équipements objet de cette consultation. ARTICLE 16 : PIECES CONSTITUANT LE MARCHE. Les pièces constituant le marché sont les suivantes : 1. 2. 3. 4. Le dossier administratif; Le dossier technique L’offre financière Le Cahier des Prescriptions Spéciales et le règlement de la consultation paraphés à chaque page daté et portant à la dernière page la signature du Titulaire précédé de la mention " lu et accepté ". N.B. : Toutes les pièces doivent être signées par le Titulaire. ARTICLE 17 : DESIGNATION DU MAITRE D’OUVRAGE Le maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est le Programme de Développement des Oasis de Tafilalet. Il sera désigné ici par ‘le Programme POT’. ARTICLE 18: ELECTION DE DOMICILE 1. Toutes correspondances relatives au présent marché seront valablement adressées à son domicile professionnel, qui doit d’être indiqué dans l’acte d’engagement. 2. En cas de changement de domicile, le soumissionnaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement. ARTICLE 19 : VALIDITE DU MARCHE Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation. ARTICLE 20: DELAI D'EXECUTION Le délai d’exécution des travaux du présent marché est fixé à (3) trois mois, et sera compté à partir de la date prescrite par l’ordre de service de commencement des travaux. Le délai s’applique à l’achèvement de toutes les opérations prévues au marché, y compris le repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux 6 ARTICLE 21 : GARANTIE: Le consultant doit fournir à la réception provisoire des équipements, un certificat de garantie (contre les défauts de fabrication) par lequel il s’engage à remplacer les fournitures jugées défectueuses par le Maître d’Ouvrage conformément au délai ci-après et ce, à partir de la date de la réception provisoire : Le soumissionnaire est appelé à proposer les meilleures durées de garantie possibles concernant : Les modules photovoltaïques : avec une durée supérieure à 10 ans Le moteur et le corps de la pompe et ses composantes: avec une durée supérieure ou égale à un an L’onduleur / contrôleur : avec une durée supérieure ou égale à 1 an Toute pièce de rechange ou accessoires fournis. Ils seront garantis à compter de la date de la réception provisoire, contre toute vice de fabrication ou défaut de matière comme devant assurer sous tous les rapports, un bon fonctionnement correspondant à une conception et une fabrication correctes. Toute pièce qui présenterait un vice quelconque devra être remplacée dans les plus brefs délais aux frais exclusifs du Contractant. ARTICLE 22 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE La réception provisoire est prononcée après l’achèvement des installations. A la réception provisoire seront vérifiés: -Le fonctionnement de l’installation, et le respect des règles de l’art pour l’installation. Initiation du personnel à l’exploitation et l’entretien des équipements La réception définitive des équipements sera prononcée une année après la date de la réception provisoire, sous réserve que le Contractant ait bien remédié aux défauts qui auront pu être constatés et qu’il ait satisfait à toutes ses obligations A la réception définitive seront contrôlés : L’état des équipements et leur fonctionnement. Les résultats de mise en service et leur évolution. La réception définitive sera différée pour les fournitures et les installations qui auraient fait objet de remplacement ou correction. Le cautionnement définitif sera restitué après cette opération. ARTICLE 23 : REGLEMENT DES SOMMES DUES Le ‘Programme POT’ se libérera des sommes dues comme suit: 90% sur la base des quantités réellement exécutées, après réception provisoire des installations, de la mise en service des équipements et initiation des bénéficiaires au mode d’exploitation et d’entretien courant des équipements. Les Dix pour cent (10%) du montant des équipements restant constituent avec le cautionnement définitif la retenue de garantie. Ils seront restitués après la prononciation de la réception définitive prévue par le présent marché. ARTICLE 24 : CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché, il doit être fourni dans les 30 jours qui suivent la notification de l'approbation du marché, qui sera libéré à la réception définitive. La retenue de garantie est fixée à 7% du montant du marché. Elle sera libérée après expiration d’une durée de 3 ans après réception définitive. ARTICLE 25: CARACTERE DES PRIX Les prix sont fermes et non révisables. Ils doivent s'entendre tous frais et taxes comprises. 7 ARTICLE 26 : RESILIATION Le marché peut être résilié de plein doit par Monsieur le président du comité mixte du suivi du projet ou par son délégué désigné par lui : * En cas de faillite du fournisseur ; * En cas de liquidation judiciaire du fournisseur; * En cas de décès du fournisseur ; Dans les quatre cas de résiliation, il est immédiatement procédé à l’inventaire des études et fournitures réalisées et réceptionnées et les comptes seront établis selon les rapports réceptionnés aux prix figurant sur le marché. Le fournisseur devra se conformer à la mise en demeure du Maître d’Ouvrage dans un délai maximal de 10 jours. ARTICLE 27 : PENALITES DE RETARD Lorsque les délais contractuels sont dépassés, l’attributaire encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité par jour de retard égale à 1/1000 qui sera retenue d'office sur les sommes dues à l'attributaire. Toutefois, leur montant total ne doit pas excéder 10% du montant total du marché. ARTICLE 28 : CONTESTATIONS Pour toute contestation pouvant survenir dans l'interprétation ou dans l'application des dispositions du marché, les parties apporteront tous leurs efforts et leur bonne volonté en vue de régler à l'amiable le différend. Au cas où l'accord ne serait pas intervenu suite aux tentatives de règlement à l'amiable, les différends seront de la compétence exclusive des tribunaux de Rabat. ************* PARTIES 2 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES ARTICLE 29: LOCALISATION DU SITE CONCERNE DONNEES DES BESOINS EN EAU Le site d’implantation du système de pompage solaire ainsi que les données techniques relatives au projet sont présentés dans le tableau suivant : Localisation : - Ksar Laâchouria, Commune Rurale Fezna, Cercle d’Erfoud, Province d’Errachidia. Accès Bénéficiaire Caractéristiques du Bassin d’accumulation 23 km de Erfoud, dont 2 km piste Coopérative agricole AL MADANIA Bassin d’irrigation : 2000 m3 - Longueur= 30 m - Hauteur = 4 m, profondeur au dessous du sol : 1m - Largeur : 21 m Débit maximun demandé Jusqu’à 60 m3/heure (400 à 500 m3/jour) 8 ARTICLE 30 : VISITE DES LIEUX Le soumissionnaire est appelé à effectuer une visite du site concerné pour pouvoir proposer un quantitatif précis des équipements et des accessoires nécessaires à l’installation. Le soumissionnaire ne pourra, en aucun cas, formuler de réclamations basées sur une connaissance insuffisante des lieux et des conditions d’exécution des travaux. ARTICLE 31: DESCRIPTION TECHNIQUE ET COMPOSITION DU SYSTEME On entend par un système de pompage solaire l’ensemble des équipements suivants : Un corps de pompe centrifuge avec moteur intégré, Un contrôleur/ onduleur compatible à la pompe, Un générateur solaire PV d’une puissance suffisante pour le fonctionnement de la pompe, Une structure support pour la fixation des modules du générateur, Les conduites d’eau, Le câblage de connexion électrique, Les accessoires et les pièces de rechange, ARTICLE 32 : DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME Le soumissionnaire est appelé à proposer une étude technique pour le dimensionnement du système et le choix des composants. Ce étude devra ressortir les caractéristiques électrique et physiques suivantes : Caractéristiques de la pompe : Le type de pompe, la marque Le débit nominal horaire et journalier La puissance nominale La tension nominale d’alimentation La tension maximale, Le courant maximal Le rendement Le diamètre, la section, la Profondeur max d’immersion Température maximale de l’eau Type de matériaux pour le moteur et le corps de la pompe Caractéristiques du contrôleur /onduleur: Les tensions d’alimentation entrée et sortie Le courants nominaux entrée et sortie La puissance, Le rendement. Caractéristiques du générateur: La puissance crête unitaire des modules, la marque. La puissance totale du générateur, Le nombre de modules, La tension nominale, Le courant nominal. Caractéristiques du câblage Les types de câblage, longueurs nécessaires, les sections. 9 Caractéristiques de la tuyauterie Le matériau de fabrication Les sections, Les accessoires de fixation Qualité d’eau Le soumissionnaire devra également s’enquérir de la qualité (dureté) d’eau (densité du sable, densité du sel, PH, etc.), notamment pour pouvoir déterminer les fréquences de renouvellement des pièces de rechange. ARTICLE 33 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MATÉRIEL Les caractéristiques techniques par type d’équipement des unités demandées, doivent répondre aux spécifications techniques indiquées ci-après : 1- GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE : Caractéristiques électriques : La puissance crête garantie du générateur (sous une irradiation solaire de 1000W/m2 et à une température de 25°C). Les modules solaires doivent être à base de cellules en silicium cristallin (Mono ou poly), Le nombre de cellules par module doit être de 36, Chaque module doit être muni d’une plaque signalétique sortie usine à impression résistante comprenant un numéro de série infalsifiable et un listing des caractéristiques correspondant au module portant le numéro de série en question. Caractéristiques mécaniques : Le cadre des modules doit être de préférence en aluminium anodisé, Chaque module doit être livré avec accessoires de fixation en acier inoxydable (boulons, écrous, serre -boulon, et rondelles) Documents à fournir : Un certificat de test conforme à la norme internationale IEC – 61215 ou équivalent. Ce certificat doit mentionner entre autres la référence du module, la date de test et les résultats des tests subis. Une fiche technique en langue française indiquant les caractéristiques de puissances, de courant, de température et de tension. Un certificat de garantie par lequel le fournisseur s’engage à garantir la qualité et les performances du module au moins pendant la durée de garantie proposée. 2- SUPPORT POUR MODULES : Une structure support pour le système de pompage solaire Le support des modules doit être conçu pour assurer un montage par ancrage en béton sur des toits de différentes résistances mécaniques (terre, béton, préfabriqué...), Le support doit être confectionné d’une manière à assurer une bonne stabilité du générateur solaire face à des vents de vitesses importantes (120km/h), L’angle d’inclinaison du support doit être réglable de 0°, 30, 35, 40, 45, 50° avec des pas de 10°max., Le montage du support doit être conçu d’une manière à laisser un espace vide suffisant entre la base des modules et la surface d’installation (30 cm). 10 Caractéristiques mécaniques Le matériau de construction du support doit être en acier inoxydable ou en aluminium ou le cas échéant en acier galvanisé à chaud avec une couche protectrice de 30 µm environ après perçage et soudage, Le support doit être muni de tous les accessoires nécessaires pour son ancrage : Boulons, rondelles, écrous, tiges. Les accessoires du support doivent être de même nature de matériel. Document à fournir : Un schéma détaillé sur l’assemblage et le montage du support indiquant les dimensions générales du support, le nombre des tiges métalliques, le nombre de modules à fixer sur le support. 3- CONTROLEUR/ ONDULEUR Les caractéristiques électriques suivants seront vérifiées : La puissance disponible minimale La tension d’entrée et de sortie, Le type de courant (monophasé, triphasé), Le montage en surface, le Rendement supérieur ou égal à 90%, L’indice de protection supérieur ou égal à IP 54, Le Poids et les dimensions. Documents à fournir : Note technique indiquant le mode de fonctionnement, le mode d’installation et les données techniques spécifiques (en langue française ci- possible), Un certificat de conformité aux standards internationaux et attestant le respect des spécifications techniques proposées; 4- POMPE: La pompe doit être de type centrifuge multistage directement couplée, La pompe doit être protégée contre le fonctionnement à sec Le matériau de la pompe doit être résistant à l’humidité (acier inoxydable) La pompe doit fonctionner dans les conditions d’eau (ph : 6 à 9, contenu max du sable : 50g/m3, ) Documents à fournir : Note technique indiquant le mode de fonctionnement, le mode d’installation et les données techniques spécifiques (en langue française ci- possible), Un certificat de conformité aux standards internationaux et attestant le respect des spécifications techniques proposées; 5- CABLAGE: L’âme du câble doit être en cuivre multibrins souple, Le câble utilisé doit être du type à usage en immersion, présentant une bonne résistance à l’eau, aux U.V et à l’humidité (conformité au Standard International). 11