SOMMAIRE 1. Objet du marché Objet du présent cahier Objectifs du
publicité
C.C.T.P Cahier des Clauses Techniques Particulières Commune de NOYERS-SUR-CHER Travaux d’Éclairage Public Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 1 SOMMAIRE 1. Objet du marché .................................................................................................. 4 Objet du présent cahier ....................................................................................................................................4 Objectifs du Cahier des Charges / Besoins de la collectivité ......................................................................4 Champ d’application ........................................................................................................................................4 Terminologie .....................................................................................................................................................4 2. Normes et règlements à respecter .................................................................... 5 2.1. Normes et règles techniques ........................................................................................................... 5 Généralités..........................................................................................................................................................5 Normes à respecter ..........................................................................................................................................5 Règles techniques ............................................................................................................................................6 Autres textes .....................................................................................................................................................7 3. L’Entreprise ......................................................................................................... 8 3.1. Obligation de l’Entreprise ................................................................................................................. 8 Reconnaissance des lieux ...............................................................................................................................8 Intervention sur domaine privé .......................................................................................................................8 Opérations préalables aux travaux .................................................................................................................8 Obligation vis-à-vis du concessionnaire du réseau de distribution publique d’électricité .......................8 Obligation vis-à-vis des tiers ...........................................................................................................................9 Habilitations-Sécurité .......................................................................................................................................9 Raccordement au réseau électrique Basse Tension .....................................................................................9 Interruption de courant ..................................................................................................................................10 Panneaux de chantier .....................................................................................................................................10 Réception du matériel ....................................................................................................................................10 Travaux préparatoires .......................................................................................................................................10 4. Description des prestations de modernisation..................................................... 11 Modernisation .................................................................................................................................................11 Étude ................................................................................................................................................................11 5. Prescriptions Matériels et Équipements ......................................................... 12 5.1. Généralités ....................................................................................................................................... 12 Conception, exécution des matériels et équipements ................................................................................12 Qualité..............................................................................................................................................................12 Protection concernant la sécurité des personnes et des biens. ...............................................................13 5.2. Les armoires électriques ................................................................................................................ 14 Enveloppe / Coffret électrique .......................................................................................................................14 Configuration générale ..................................................................................................................................14 Tableau de comptage .....................................................................................................................................15 Tableau de commande ...................................................................................................................................15 Spécifications « inter. différentiel » ..............................................................................................................16 Modulation de puissance ...............................................................................................................................16 Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 2 5.3. Les luminaires ................................................................................................................................. 17 Dispositions générales relatives aux luminaires .........................................................................................17 Raccordement des luminaires .......................................................................................................................18 Pose des luminaires .......................................................................................................................................18 6. Prescriptions Travaux ...................................................................................... 19 Protection des ouvrages ................................................................................................................................19 Conformité aux spécifications de l’étude .....................................................................................................19 6.1. Contrôle des ouvrages ................................................................................................................... 19 Contrôle des travaux ......................................................................................................................................19 Mesures, essais ..............................................................................................................................................19 6.2. Réception des ouvrages ................................................................................................................. 20 Documents à fournir avant réception ...........................................................................................................20 Réception des ouvrages ................................................................................................................................20 Traitement des déchets ..................................................................................................................................21 Clôture de chantier .........................................................................................................................................21 Garantie ...........................................................................................................................................................22 7. PIÈCE JOINTE N°1 : PÉRIMÈTRE 1 ................................................................. 23 8. PIÈCE JOINTE N°2 : PÉRIMÈTRE 2 ................................................................. 25 9. PIÈCE JOINTE N°3 : ANALYSE SÉCURITAIRE ............................................... 26 Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 3 1.Objet du marché Objet du présent cahier Le présent Cahier des Charges fixe les modalités d’étude, de fourniture et d’exécution des travaux relatifs aux installations d’éclairage public sur le territoire de la commune de NOYERS-SUR-CHER (41). Objectifs du Cahier des Charges / Besoins de la collectivité En tenant compte des « Exigences visuelles » et « Environnementales », la collectivité souhaite engager une rénovation pour : Sécuriser ses installations, Supprimer les installations non conformes vétustes et/ou obsolètes, Supprimer les installations excessivement consommatrices en énergie, Gagner en efficacité lumineuse, Assurer une homogénéité des installations, Bénéficier d’actions en faveur de l’environnement. L’entreprise précisera dans son mémoire d’une façon détaillée les engagements complémentaires, les moyens et méthodologie qu’elle met en place pour tenir ses engagements, ainsi que les moyens de contrôle et d’information qu’elle met à la disposition du maître d’ouvrage. Champ d’application Les dispositions visées au présent document s’appliquent à l’ensemble des opérations d’éclairage public réalisées sur le périmètre défini par les pièces n°1 et 2. (Pièce jointe n°1 – Liste concernée seulement par des travaux au niveau des armoires de commande) (Pièce jointe n°2 – Liste concernée par des travaux au niveau d’armoires de commande et de luminaires) Terminologie Date : 24/04/2015 La désignation « Maître d’Ouvrage », dans le présent C.C.T.P est équivalent à « Maître d’Ouvrage ou son représentant ». Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 4 2.Normes et règlements à respecter 2.1. Normes et règles techniques Généralités Les installations seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, à tous les DTU (cahier des charges et règles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et matériels. D’une manière générale, les indications données dans le présent document ne portent que sur les points non précisés par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les règlements que l’entrepreneur déclare, par le fait même qu’il soumissionne, parfaitement connaitre. Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d’établissement de l’étude d’appel d’offres, il appartiendra à l’adjudicataire, sous sa seule responsabilité d’en informer le Maitre d’ouvrage, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financières résultants de cette modification. Pour l’installation des candélabres et réseaux, l’Entreprise tiendra compte des conditions générales d’environnement définies par Météo France pour la région. A noter que tous les matériels extérieurs devant répondre à la NF C 17.200, implique que tous les matériels électriques doivent fonctionner pour des températures ambiantes comprises entre -25°C et +55°C. L’ensemble des travaux devra être exécuté suivant les règles de l’Art, avec des fournitures d’excellente qualité agréées préalablement par la Collectivité. L’Entreprise devra se conformer à l’ensemble des lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires et leurs additifs, ainsi qu’aux fiches, notes, et commentaires, se rapportant aux ouvrages concernés et aux équipements mis en œuvre. Normes à respecter Date : 24/04/2015 Publications et recommandations de la Norme Européenne EN-A3210, concernant l’Éclairage Public, NF C 17.200 : Protection des biens et des personnes, EN 40 relative aux candélabres d’éclairage public, NF EN 60598-1 : matériel d'éclairage, luminaire, définition, classification, marquage, caractéristique de construction, câblage, mise a la terre électrique, protection contre chocs électriques, protection contre l'humidité, résistance d'isolement, rigidité diélectrique, ligne de fuite, distance d'isolement, essai d'échauffement, essai d'endurance électrique, résistance a la chaleur, résistance au feu, borne électrique, connexion électrique, essai, NF EN 60598-1/A11 : additif, NF EN 60598-2 : prescriptions applicables aux luminaires encastrés à utiliser avec des lampes à filament de tungstène, des lampes tubulaires fluorescentes et autres lampes à décharge pour des tensions d'alimentation ne dépassant pas 1 000 V. Cette section ne couvre pas les luminaires à circulation d'air ou à circuit de refroidissement liquide, Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 5 2.1 Normes et règles techniques (suite) Normes à respecter (suite) Règles techniques Date : 24/04/2015 NF EN 60598-2-3 : prescriptions applicables aux luminaires pour les routes, les rues et les autres applications d'éclairage public à l'extérieur, à l'éclairage des tunnels, aux luminaires intégrés dans des candélabres d'une hauteur totale minimale au-dessus du sol de 2,5 m, à utiliser avec des sources lumineuses électriques dont la tension d'alimentation ne dépasse pas 1 000 V, NF EN 60598-2-5 : prescriptions applicables aux projecteurs à utiliser avec des lampes à filament de tungstène, des lampes tubulaires fluorescentes ou autres lampes à décharge, pour des tensions d'alimentation ne dépassant pas 1 000 V. Elle doit être lue conjointement avec les sections de la CEI 60598-1 auxquelles il est fait référence, UTE C 63-440, relative aux ensembles d’appareillage de raccordement et de protection destinés à être installés à l’intérieur des candélabres d’éclairage extérieur, NF C 11.201 – Réseaux de distribution publique d’énergie électrique, NF C 14.100 – Installations de branchement de 1ère catégorie comprises entre le réseau de distribution et les installations intérieures, NF C 15.100 relative aux règles d’exécution et d’entretien des installations électriques basse tension, NF EN 60439-5 relative à l’ensemble d’appareillage à basse tension – Partie 5 : règles particulières pour les ensembles destinés à être installés à l’extérieur, en des lieux publics, NF P98-331 relative aux chaussées et à leurs dépendances, ainsi qu’à l’ouverture, au remblayage et à la réfection des tranchées. Norme Européenne d’éclairage public, EN 13-201 comprenant les quatre documents suivants : - RT 13201-1 (Rapport technique sélection des classes d’éclairage) - EN 13201-2 (Exigences des performances) - EN 13201-3 (Calcul des performances) - EN 13201-4 (Méthode de mesures des performances photométriques) Recommandations relatives à l’éclairage des voies publiques, AFE juin 2002, Aux publications et recommandations de la Norme Européenne EN-A3210, concernant l’Eclairage Public, Guide pour la réalisation des réseaux d’éclairage public (Cahier des prescriptions – ref B.36.1 et schémas d’alimentation – ref B 36.2), publié par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (20 Boulevard de Latour-Maubourg – 75007 PARIS) et EDF, UTE C 17 205 : guide pratique des installations d’éclairage public : détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection, Guide AFE efficience énergétique en éclairage public, Arrêté interministériel du 17 mai 2001, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions électriques, et arrêtés modificatifs, Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques, Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 6 2.1 Normes et règles techniques (suite) Règles techniques (suite) Autres textes Publication UTE C 18.510 relative aux prescriptions de sécurité applicables à la construction, l’exploitation et la maintenance des réseaux de distribution d’énergie électrique, UTE C 18.520 : instruction générale pour l’exécution des travaux sous tension sur les réseaux de distribution d’énergie électrique soumis au contrôle technique du ministère chargé de l’énergie électrique, UTE C 18.530 : carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité non électricien, exécutant, chargé d’intervention, C.C.T.G. Travaux : Fascicule 36 relatif aux réseaux d’éclairage public, Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, et fixant notamment, les règles d'échange de documents entre déclarants et exploitants en détaillant les mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux (DR) ou préalablement à l'exécution de ces travaux (DICT). Aux règlements d’exploitation d’E.R.D.F et de France Télécom, en particulier en ce qui concerne les supports communs et l’accès aux postes de transformation, Guide AFE des nuisances dues à la lumière 2006, Au Cahier des Prescriptions Communes (C.P.C.) et à ses annexes, applicables à la réalisation d’un réseau d’éclairage public, Aux règlements de Police, d’Urbanisme et de Voirie, Aux prescriptions de sécurité se rapportant plus particulièrement à l’éclairage public, aux travaux hors et sous tension, aux travaux de voisinage de canalisation sous tension, Aux projets de décrets ou règles faisant état de pratiques courantes de la profession et proposés à l’homologation, Aux règles Interprofessionnelles pour couverture des garanties biennales et décennales par les Compagnies d’Assurance. La Collectivité insiste sur le fait que toutes les recommandations et prescriptions devront être interprétées comme faisant office de règles de l’Art et devront, à ce titre, être respectées scrupuleusement. Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 7 3.L’Entreprise 3.1. Obligation de l’Entreprise Reconnaissance des lieux Les marchés étant à prix global et forfaitaire, les soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance, avant d’établir leur soumission, des plans, des lieux et matériaux prévus, sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché. A ce titre, les soumissionnaires devront prendre contact avec le Maitre d’Ouvrage pour effectuer une visite des installations. A l’issue de celle-ci, une attestation de visite sera établie par le Maitre d’Ouvrage et produite lors de la soumission. Ils ne pourront pas, en effet, invoquer, après notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux, pour réclamer des suppléments au montant de leur soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement. Intervention sur domaine privé Pour exécuter les travaux, les représentants de l’entreprise ne peuvent pénétrer sur les propriétés privées, qu’après avoir avisé en temps utile, le ou (les) propriétaire(s) concerné(s) et avoir obtenu leur autorisation expresse. Si nécessaire, cette démarche doit être formalisée par écrit. A défaut, ils doivent prévenir le maire de la commune intéressée, pour lui permettre de faire publier, dans la forme habituelle, les avis correspondants. Lorsqu’il s’agit de propriétés pour lesquelles des conventions de passage ont été établies, l’intervention sur le domaine privé ne pourra être réalisée qu’après information des propriétaires par l’entreprise des dates et modalités. Opérations préalables aux travaux Obligation vis-à-vis du concessionnaire du réseau de distribution publique d’électricité Avant tout commencement de travaux, l’Entreprise transmet au Maître d’Ouvrage, la fiche d’ouverture du chantier comprenant les indications suivantes : les déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT) déposées, les permissions de voirie obtenues, la date de début de chantier prévue en concertation avec le chargé d’exploitation des réseaux d’éclairage public, la durée prévisionnelle du chantier, le cas échéant, les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux membres du groupement. L’entreprise s’engage à respecter les consignes générales et plus particulièrement celles du concessionnaire, au regard notamment de la sécurité, tant des personnes que de l’exploitation de la distribution publique d’électricité. L’entreprise sera responsable de tout incident et accident provenant de ses interventions. L’entreprise est tenue d’informer le concessionnaire chaque fois que son intervention est susceptible d’entraîner la moindre perturbation dans la distribution d’énergie électrique. Tout le matériel proposé par l’entreprise devra avoir reçu l’agrément du concessionnaire lorsqu’il est destiné à être employé sur le réseau de distribution publique d’électricité. Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 8 3.1 Obligation de l’Entreprise (suite) Obligation vis-à-vis des tiers L’entreprise sera responsable du maintien en bon état des voies et réseaux intéressés, et devra demander suffisamment tôt auprès des pouvoirs publics concernés des permissions et des arrêtés qu’il y aurait lieu de solliciter. Elle devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne compromettre à aucun moment la stabilité des ouvrages, ou des immeubles existants au voisinage du chantier. A cet effet, l’entreprise est invitée à systématiser le constat d’huissier avant les travaux. Dès lors que des désordres, dégradations, dommages ou préjudices auront trouvé leur origine dans l’exécution des travaux, la responsabilité de l’entreprise s’étendra sur les périodes définies par le C.C.A.G. Travaux et précisées dans le C.C.A.P. Travaux d’éclairage public. Habilitations-Sécurité L’entreprise doit disposer de l’équipement réglementaire pour le travail au voisinage des lignes sous tension. La totalité du personnel affecté par l’entreprise à l’exécution des travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité doit être habilitée, conformément aux dispositions de l’instruction générale pour l’exécution des travaux sous tension sur les réseaux de distribution d’énergie électrique (UTE C18.510). Il lui revient en outre de prendre toutes les dispositions nécessaires en application des normes de sécurité quant aux conditions de travail du personnel d’exécution qui interviendra avec les EPI nécessaires (Equipement de Protection Individuelle). Dans le cas d’utilisation d’une nacelle élévatrice, celle-ci devra être conformes aux normes de sécurité en vigueur et aux contrôles réglementaires. Toute intervention avec ce matériel nécessitera un minimum de deux personnes habilitées. Raccordement au réseau électrique Basse Tension L’entreprise effectuera les raccordements des ouvrages construits aux réseaux existants. Elle sollicitera du concessionnaire du réseau de distribution publique d’électricité, les indications relatives aux modalités d’exécution de ces raccordements, qui sont en principe réalisés sous tension, mais pourront parfois l’être hors tension. L’entreprise doit respecter les conditions d’exécution du travail et intervient dans le cadre d’une instruction de travaux sous tension, ou après délivrance d’une autorisation de travaux sous tension, suivant la publication C18.510, conformément à la procédure mise en place en liaison avec le concessionnaire. L’entreprise devra disposer du personnel nécessaire dûment habilité. Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 9 3.1 Obligation de l’Entreprise (suite) Interruption de courant Les demandes d’autorisation de travaux en vue d’obtenir les coupures de courant nécessaires pour l’exécution des travaux, sont directement adressées par l’entreprise au concessionnaire. La programmation des coupures est établie d’un commun accord entre le concessionnaire et l’entreprise. L’entreprise doit prendre toutes les dispositions utiles pour qu’elles interviennent dans le délai contractuel d’exécution des travaux et de façon à réduire le temps d’interruption du courant. Si la programmation de ces interruptions de courant n’est pas compatible avec les délais d’exécution des travaux définis par le C.C.A.P Travaux d’éclairage public, l’entreprise en informe au plus tôt le Maître d’Ouvrage. Panneaux de chantier Chaque opération devra être signalée par au minimum un panneau d’affichage implanté en début ou en fin de chantier. L’entreprise est responsable, pendant toute la durée du chantier, du bon état de l’affichage, sous peine des pénalités prévues par le C.C.A.P. Travaux d’éclairage public. Réception du matériel L’Entrepreneur assurant la pose du matériel doit également en assurer la prise en charge à la livraison en un lieu dont le choix sera arrêté avec l’accord du Maitre d’Ouvrage. Au titre de la prise en charge à la livraison, il doit : La communication du planning des livraisons au Maître d’Ouvrage, Le déchargement du matériel des véhicules en assurant le transport, La vérification complète de ce matériel avant signature du bon de livraison attestant de sa prise en charge. Outre sa prise en charge, l’Entrepreneur assure le stockage du matériel avant installation. Travaux préparatoires Démontage de foyers d’éclairage Date : 24/04/2015 Le prix comprend le démontage des foyers d’éclairage, la dépose du câblage sur poteaux existants et leur mise en dépôt dans un lieu fixé par le Maitre d’Ouvrage. Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 10 4. Description des prestations de modernisation Modernisation L’entreprise devra réaliser les prestations générales suivantes : La mise aux normes de l’armoire, l’installation d’horloge astronomique et de variateur/régulateur de puissance pour l’ensemble des armoires citées en pièce jointe n°1, La mise aux normes de l’armoire, l’installation d’horloge astronomique ainsi que le remplacement de l’ensemble des luminaires de type Boule dans le quartier des MALABRIS, (pièce jointe n°2) par des nouveaux luminaires définis dans le présent document, Les travaux de mise en conformité de l’ensemble des armoires citées dans les pièces jointes n°1 et n°2, et amélioration des installations avec en priorité la sécurité des personnes et des biens, selon les prescriptions définies par l’analyse sécuritaire des armoires (Pièce jointe n°3) Les travaux permettant d’atteindre ces objectifs seront décrits dans un mémoire technique qui tiendra compte du modèle de présentation défini dans le tableau ci-après : Descriptif détaillé des travaux à réaliser Désignation travaux Nom rue / Programme Étude Quantité Prix Total HT Pour chaque phase de rénovation, une étude photométrique sera transmise au Maitre d’Ouvrage de la ville pour approbation et ordre d’exécution des travaux. La réalisation et la qualité de ces études devront être conformes à l’ensemble des normes en vigueur au moment de l’étude. Le programme de rénovation ne permet pas la maitrise totale des espacements entre candélabres et le choix des hauteurs de feux, à ce titre une dérogation à la norme EN 13-201 est admise pour ne garantir dans l’étude que des niveaux moyens d’éclairement, à pleine puissance, conformes aux valeurs suivantes : de 7,5 à 10 lux pour les quartiers résidentiels - lotissements, de 10 à 15 lux pour les voies secondaires, de 15 à 20 lux pour les rues principales. L’étude cherchera à optimiser les autres critères - uniformité, éblouissement, etc. qui ne pourront être retenus, par le maître d’ouvrage, comme disqualifiant par rapport à la norme EN 13-201. La classification des voies, telle que définie dans la norme EN 13-201 sera établie en accord avec le maître d’ouvrage. Les études devront impérativement comporter les éléments suivants : Calcul des niveaux moyens d’éclairement (lux), Fiche technique complète des équipements installés (luminaires, caractéristiques appareillage d’alimentation des lampes à décharge), Caractéristiques des sources retenues pour équiper les luminaires (Nature, puissance, flux lumineux, température de couleur, IRC, durée de vie). Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 11 5.Prescriptions Matériels et Équipements 5.1. Généralités Conception, exécution des matériels et équipements La conception de l’ensemble des équipements, le dimensionnement des matériels et l’exécution devront être assurés dans les meilleures conditions ainsi que la sécurité du personnel, la conservation du matériel et la permanence des installations. Le matériel sera de conception robuste et ses caractéristiques devront permettre de respecter, et ce de manière non discutable, les contraintes résultants des sources d’alimentation, de leur utilisation et de l’environnement. L’entreprise recherchera les meilleures solutions permettant la facilité de l’entretien et du dépannage des installations. Qualité Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et produits fabriqués doivent être conformes aux normes françaises homologuées et européennes ou réglementairement en vigueur ainsi qu’aux prescriptions du distributeur d’énergie. Les fournitures électriques porteront l’estampille USE et le marquage CE, dans tous les cas où celle catégorie de matériel aura fait l’objet d’une réglementation et d’une attribution de ces labels de qualité. Toute dérogation à cette règle devra faire l’objet d’un accord préalable du Maitre d’Ouvrage. Les matériaux et fournitures devront être de première qualité. Ils seront soumis avant leur emploi à l’accord du Maitre d’Ouvrage. Les matériaux, métaux, appareils qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées au présent CCTP seront refusés. Ils seront enlevés par l’Entreprise et à ses frais. En cas d’inexécution, les matériaux refusés pourront être enlevés par la ville et stockés dans un dépôt de son choix aux frais et risques de l’Entreprise. Dans le cas où un matériel ou appareillage à remplacer ne serait plus fabriqué ou que les délais de livraison fassent que les dérangements provoqués entrainent de graves conséquences, il sera procédé à son remplacement par du matériel de type équivalent. L’Entreprise devra alors présenter ce nouveau matériel ou appareillage au Maitre d’Ouvrage avant son utilisation. Ces matériels sont assujettis aux règles de garantie communes. Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 12 5.1 Généralités (suite) Protection concernant la sécurité des personnes et des biens. Sur l’ensemble des matériels et installations concernés, directement et indirectement, par les travaux du présent CCTP, les normes suivantes devront impérativement être appliqués dans tous les cas ou la nature et la configuration des installations l’exigent (A minima, selon les préconisations de l’analyse sécuritaire en Pièce jointe n°3): C17-200 Règles de réalisation et maintenance Eclairage Public, C17-205 Section conducteurs et choix des dispositifs de protection, C17-210 Dispositifs de déconnexion automatique, C15-100 Installations électriques à basse tension. A ce titre, l’entreprise sera responsable de l’aspect réglementaire et devra corriger et mettre aux normes à ses frais l’ensemble des remarques de non-conformité de l’analyse sécuritaire commanditée par le Maître d’ouvrage après la fin des travaux. Celle-ci comportera un contrôle de conformité sur les risques suivants : Date : 24/04/2015 Contact direct, Contact indirect, Règles de l'art, Détérioration des biens. Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 13 5.2. Les armoires électriques Enveloppe / Coffret électrique Le degré de protection sera au minimum IP 55 et IK 07 en installation extérieure. Les éléments de serrurerie nécessaires à l’installation seront fournis par l’entreprise. Ces éléments subiront un traitement de peinture anticorrosion en deux couches, si besoin. Le choix de la teinte finale favorisant leur intégration sera soumis à l’agrément du Maitre d’Ouvrage. Configuration générale Les dispositifs de commande seront situés, dans un emplacement réservé, logés dans un coffret conforme à la norme NF C 17-200, mais, dans tous les cas, à l’extérieur d’un bâtiment communal. Les ensembles de comptage et de commande devront être accessibles par deux portes indépendantes (commande et comptage). Tous les coffrets seront pourvus d’un système de fixation permettant de les poser, selon le cas, sur un socle, contre un mur ou sur un poteau, un poste, encastré, etc. Sur poteau, la fixation se fera de préférence à l’aide de collier en acier inoxydable. L’emplacement des armoires de commande doit permettre un accès facile et sécurisé pour les interventions de maintenance. Tous les emplacements soumettant les armoires à des risques d’agressions devront être écartés. Leurs emplacements seront validés par le Maitre d’Ouvrage. La fermeture des coffrets se fera par clé 1242 ou 405 si le coffret est remplacé ou que la fermeture est remplaçable. Le cas échant, le système de fermeture actuel sera laissé tel quel, sous validation du Maitre d’ouvrage. Les raccordements électriques des tableaux d’éclairage public comprennent les câbles séparés ci-après : le câble d’arrivée de l’énergie électrique à partir du réseau de distribution, le (ou les) câble(s) de départ de l’énergie électrique vers le réseau d’éclairage public. L’entrée des câbles dans les coffrets se fera par l’intermédiaire de presse étoupe, et leur fixation sur les poteaux sera réalisée à l’aide de colliers appropriés. Les ensembles de commande et comptage sont fixés sur des tableaux en matière isolante, installés dans des armoires extérieures étanches. La capacité des armoires doit permettre la mise en œuvre ultérieure d'accessoires de télégestion et de télésurveillance. Dans tous les cas, prévoir une réserve de 20 % de place libre sur les rails DIN de l’armoire pour des extensions éventuelles. Les équipements de l’armoire doivent être reliés à un circuit de terre. Les raccordements des câbles des départs s'effectueront sur un bornier spécifique, situé en partie basse de l'armoire et correctement étiqueté (repérage des câbles par rue). Une pochette en plastique fixée à l’intérieur de l’armoire contiendra le plan électrique détaillé de la commande et du réseau. Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 14 5.2 Les armoires électriques (suite) Tableau de comptage Le tableau devra être conforme à la spécification EDF HN62-S-81, prédécoupé et pré-percé pour le passage des câbles d’arrivée au compteur et de départ vers le tableau de commande. Le tableau comprend un accessoire de coupure général sous cache plombable pour coupe-circuit, un emplacement compteur électronique et un disjoncteur de branchement. La pose des compteurs sera effectuée par le concessionnaire d’énergie électrique, sur demande de la collectivité et sur les conseils du chargé d’exploitation, après obtention de tous les contrôles obligatoires. Le groupe comptage ou contrôle de l’énergie comporte : Tableau de commande un jeu de coupe-circuit équipé de fusibles 45 ou 60 A, à part s’il existe un organe de coupure type ACG (Appareil de Coupure Générale) dans le poste de transformation, les emplacements pour le compteur, un disjoncteur de branchement (500 mA de type S). Les matériels utilisés seront tous de type modulaire avec fixation sur rail DIN. Un emplacement pré-câblé pour l’organe de commande (horloge astronomique) sera prévu et sera protégé par un sectionneur porte fusible modulaire de calibre approprié. Un interrupteur permettant de shunter le système de variation de tension (et donc de fonctionner à 100% de la puissance) sera systématiquement installé. Le groupe de commande comporte : l’horloge astronomique, un interrupteur trois positions (Marche forcée/Automatique/Arrêt), sur certains réseaux définis par le Maitre d’Ouvrage : un variateur/régulateur de tension, les protections pour le circuit de commande, l’ensemble des protections du (ou des) départ(s) : ces protections seront assurées par des interrupteurs différentiels et des fusibles convenablement calibrés selon la NORME C17-205. Aucune pièce sous tension ne doit pouvoir être atteinte si le coffret est ouvert et que le dispositif est en état de marche (coffret IP2X ouvert). Dans le cas où l’ouvrage nouvellement créé intègre des prises permettant l’installation, par la collectivité, d’illuminations festives, l’entreprise veille : Date : 24/04/2015 à adapter la protection en fonction des illuminations pouvant être installées, à ne remplacer que les prises vétustes, avec l’accord sur Maitre d’Ouvrage, à remettre dans tous les cas en conformité à la NORME C17-202. Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 15 5.2 Les armoires électriques (suite) Spécifications « inter. différentiel » La protection contre les contacts indirects est assurée par des interrupteurs différentiels modulaires tétra-polaires ou bipolaires (cas des départs mono-circuit), installés sur chaque départ. Leur sensibilité dépendra de la valeur de la résistance de terre de l’installation. Les interrupteurs différentiels utilisés devront être d’une gamme adaptée à l’utilisation en éclairage public et présentant les caractéristiques suivantes : Modulation de puissance adaptation à l’utilisation de circuits permanents et semi-permanents sur un même départ, spécificités techniques permettant d’éviter les déclenchements intempestifs dus aux perturbations, plage de fonctionnement de -25°C à +40°C, facilité d’approvisionnement sur le marché français. Des dispositifs de variation/régulation seront installés pour permettre la modulation de puissance, pendant la période nocturne sur l’ensemble des installations du périmètre défini en pièce jointe N°1. La variation se fera à l’armoire, et non au point lumineux. Centralisée au niveau de l’armoire d’alimentation Implantation du variateur dans l’armoire d’alimentation et de commande (compartiment protection / commande) lorsque cela est possible, sinon en coffret annexe. Les équipements de variation à l’armoire devront répondre aux critères suivants : Date : 24/04/2015 Régulation de tension de sortie à +/-2% pendant toute la période d’éclairage, By-pass permettant d’accepter les surcharges temporaires de deux fois la puissance de l’appareil (illuminations ou autres), sans détérioration de l’appareil, Sécurité positive : by-pass en cas de défaut de l’appareil, Programmation et lecture des états de l’équipement par commande sur synoptique en face avant, Pré équipement pour tout système de télégestion (RS232C et RS 485), Protections entrée / sortie contre les courts circuits et surtension à l’entrée, Protection de l’appareil contre la foudre, Variation sur lampes à décharge usuelles en Eclairage Public : Sodium, Iodure Métallique, Vapeur de mercure et Tubes Fluorescents, La garantie devra être au minimum de trois ans, La mise en service devra être assurée par le fournisseur du variateur, Le matériel installé devra répondre aux critères des fiches d’opérations n°RES-EC101 et RES-EC-103 des Certificats d’Economies d’Energie (C.E.E.). Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 16 5.2 Les armoires électriques (suite) Modulation de puissance (suite) Programmation temporelle La commande d’allumage, d’extinction et de pilotage de la modulation nocturne devra se faire par une horloge astronomique à deux sorties : Canal 1 : pour pilotage Allumage/Extinction, Canal 2 : contact sec pour les heures de variation. La programmation temporelle (allumage, extinction, modulation) programmée en fonction des directives du Maitre d’Ouvrage. sera Les horloges astronomiques seront fournies par le client. Néanmoins elles seront à poser et raccorder par l’entreprise lors de la remise aux normes des armoires. 5.3. Les luminaires Dispositions générales relatives aux luminaires Avec leur proposition, les Entreprises devront indiquer obligatoirement plusieurs modèles ou gammes de luminaires permettant un choix des luminaires par la collectivité. Tous les luminaires seront thermo-laqués, RAL au choix de la commune. Les luminaires devront être constitués par des matériaux de premiers choix offrant avec les protections appropriées la meilleure résistance aux efforts mécaniques à la corrosion et aux rayonnements solaires. Aucun luminaire ne doit être installé sur un poteau de distribution publique d’électricité supportant des conducteurs HTA (Haute Tension A), ou dans leur voisinage. Les luminaires utilisées ont leur appareillage ou driver (LED) de classe 2. Les luminaires seront à équiper avec des sources lumineuses à LED et fixés aux supports au moyen des raccords appropriés préconisés par les fournisseurs. Les luminaires devront répondre aux critères les plus élevés de la fiche d’opération n°RESEC-104 des Certificats d’Économies d’Énergie (C.E.E.) La vasque devra être en polycarbonate ou verre, avec une distribution asymétrique de préférence (lorsque l’éclairage arrière doit être minimum) ou symétrique selon les cas. Le maintien du flux lumineux du luminaire devra être supérieur à 70 % après 50 000 heures de temps d’utilisation. Les luminaires devront respecter les critères suivants : Date : 24/04/2015 ULOR < 3%, Degré de protection : IP ≥ 65, Classe 2, IK ≥ 06 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 17 5.3 Les luminaires (suite) Dispositions générales relatives aux luminaires (suite) Exigences de fabrication Le fabricant des luminaires devra être certifié ISO 9001-2000. Il devra respecter les normes et certifications suivantes : Sources lumineuses ENEC, CE, EN 60-598/1. La conception des luminaires devra comporter des modules interchangeables en cas de panne ou de remplacement en fin de vie. LEDs La température de couleur des LEDs devra être comprise entre 3000 (blanc chaud) et 4000 Kelvin (blanc neutre). Réglementation Raccordement des luminaires Les luminaires devront être conformes à la directive européenne RoHS. Le taux de recyclabilité devra être élevé. Le luminaire est raccordé au réseau d’éclairage public par l’intermédiaire d’un boitier classe II comprenant fusibles ou disjoncteurs différentiels selon la configuration de l’installation (Aérien, Souterrain, Régime de neutre etc..) et correspondant aux exigences de la NF C17-200. Ce boitier sera installé, lorsque cela est possible, de préférence dans le pied du candélabre pour faciliter la maintenance (accès protégé par trappe de visite). Dans les autres cas, la pose sera près du luminaire : sur poteau, en pied de crosse, sur façade, près de la console et support du luminaire dans le cas d’un luminaire sur console en façade. Si plusieurs luminaires sont posés sur un même support, ils seront protégés individuellement. Tous les appareils prescrits au dossier doivent présenter un mou de câble suffisant pour permettre un réglage correct, en site et en azimut, et faciliter les opérations de maintenance. Pose des luminaires Date : 24/04/2015 Dans les candélabres, les connexions des câbles d’alimentation, ainsi que les coupe-circuits ou disjoncteurs protégeant le luminaire, seront groupés dans un boitier de classe 2, fixé sur la barrette du support d’appareillage. Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 18 6.Prescriptions Travaux Protection des ouvrages L’entrepreneur sera responsable jusqu’à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en serait constaté, il devra remettre en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une indemnité, les ouvrages détériorés. Conformité aux spécifications de l’étude Toute modification du type de matériel ou de l’emplacement choisi pour l’implantation prescrit par l’étude est de nature à compromettre l’obtention du résultat final escompté s’il ne respecte les qualités photométriques et électriques requises. Le non respect des caractéristiques du matériel prescrit et des spécifications de l’étude est une clause de non réception de l’installation par le Maître d’Ouvrage pour cause de non-conformité. 6.1. Contrôle des ouvrages Contrôle des travaux Le Maître d’Ouvrage, le chargé d’exploitation éclairage public, le concessionnaire de la distribution publique d’électricité et les services chargés du contrôle des distributions d’énergie électrique ont le droit d’accès permanent sur les chantiers. Mesures, essais Le Maître d’Ouvrage pourra s’assurer, aux différents stades de l’exécution, que les travaux sont exécutés conformément aux règles de l’art. Le Maître d’Ouvrage peut, préalablement à la réception des ouvrages, faire procéder à tous autres essais, mesures et prélèvements complémentaires qu’il jugera utiles. Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 19 6.2. Réception des ouvrages Documents à fournir avant réception Réception des ouvrages Dès que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, l’Entrepreneur devra remettre au Maître d’Ouvrage, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant : Trois exemplaires des plans et schémas d’exécution « certifiés conformes » à la réalisation, Les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant à toute personne chargée de la maintenance d’intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur les différents matériels mis en œuvre, La nomenclature de tous les matériels mis en œuvre (marques et caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et d’entretien). Dès l’achèvement des travaux, il sera procédé à la réception des ouvrages en présence du gestionnaire. Préalablement à cette réception, l'Entrepreneur établira une fiche de mesure comportant : Paramètres Électriques (Une fiche par candélabre) : les valeurs d'isolement, la valeur globale de mise à la terre, Paramètres Éclairage (Par rue ou tronçon rénové) : Un relevé nocturne des niveaux d’éclairements, Ce relevé sera effectué, en présence du Maître d’ouvrage, par échantillonnage sur l’ensemble de l’installation rénovée ainsi que sur le tronçon le plus éloigné de la source d'énergie. Des mesures contradictoires pourront être réalisées. Par ailleurs, les candélabres seront présentés "portes d'accès à l'appareillage ouvertes", afin que le contrôle du câblage puisse être effectué sans problème. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de faire effectuer un contrôle de conformité (Rapport de vérification, Analyse sécuritaire) par un organisme agréé. Dans ce cas, si des travaux de mise en conformité sont détectés et nécessaires pour respecter les actions précisées dans la Pièce jointe n°3, ils seront totalement à la charge de l’entreprise. Il pourra alors être procédé à la réception des ouvrages, en présence du Maître d'Ouvrage. Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 20 6.2 Réception des ouvrages (suite) Traitement des déchets Le traitement des déchets produits lors des travaux du présent marché, doit respecter les textes et normes en vigueur. L’entreprise devra assurer à ses frais le transport, le stockage si nécessaire, et le traitement des déchets : déblais de tranchée ou de terrassement, câbles, appareillages, sources lumineuses, luminaires, autres. Concernant les lampes et autres dispositifs non récupérables : ils feront l’objet d’une élimination systématique à la charge de l’entreprise, dans le strict respect de la législation en vigueur. Clôture de chantier Date : 24/04/2015 Pour diminuer les risques d’accident, l’Entreprise devra prendre les mesures nécessaires afin de clôturer tous les obstacles situés aux abords de la voie de chantier et pouvant présenter un risque pour les autres corps d’état intervenant sur ce même site. Elle devra notamment veiller à interdire toute circulation automobile sur les ouvrages béton pendant une durée minimale de vingt et un jour. Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 21 6.2 Réception des ouvrages (suite) Garantie L'Entrepreneur garantit la bonne tenue de ces ouvrages pendant un délai de un an à partir de la date de réception des ouvrages. Par ailleurs les éléments matériels bénéficieront de la garantie constructeur. Cette garantie engage l'Entrepreneur pendant le délai fixé, à effectuer ou à faire effectuer à ses frais, sur simple demande au Maître d’ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution de ces ouvrages. Garantie Date : 24/04/2015 Pendant la période de garantie, le présent lot prévoira le temps nécessaire pour expliquer le principe de fonctionnement, les principaux points à contrôler et à entretenir, et les mesures d’urgence à prendre en cas d’anomalie ou de panne. Il prévoira également les interventions éventuelles pour affiner les réglages. Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 22 7.PIÈCE JOINTE N°1 : PÉRIMÈTRE 1 NOYERS SUR CHER - Pièce N°1 Armoires de commande concernées SEULEMENT par une remise aux normes, la mise en place d'une horloge astronomique ainsi qu'un variateur/régulateur de puissance à l’armoire. Aucun remplacement de luminaire sur les rues desservies. N° matricule compteur EDF N° repère armoire EP Localisation de l'armoire EP 145 N°7 117B RUE NATIONALE Rue Nationale 961 N°26 POSTE MOULIN A VENT Rue du Moulin a Vent 376 N°31 LA COCHONNIERE 191 N°34 POSTE CROIX VERTE 824 N°40 POSTE MT BAGATELLE 705 N°42 POSTE LA CHAPELLE Rue de la Gigotière 798 N°23 POSTE BŒUF COURONNE Rue de Tours Date : 24/04/2015 Rues desservies Rue Nationale Rue de la Hémonière Rue de la Motte Beaudoin Rue du Moulin à Vent Rue de Blois Rue de la Mardelle Rue de Blois Rue du Gibet Rue des Quatre Piliers Rue du stade Avenue de la Gare Rue des Plantes Rue Paul Boncour Rue de la Gigotière N76 vers Tours Rue de St Lazare Rond Point St Lazare Route de Selles Rond point Bœuf C. Rue Paul Boncour Rue de Tours Rue de la Cendrésie Avenue de la Gare N76 Rue des Sanitas Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Puissance mesurée et luminaires 3,10 kVA 18 luminaires 8,7 kVA 42 luminaires 4,9 kVA 26 luminaires 4,13 kVA 23 luminaires 3,7 kVA 15 luminaires 11,8 kVA 63 luminaires 13,4 kVA 50 luminaires Page 23 Plan des rues et armoires concernées Ci-dessous figure le plan des rues qui seront concernées par la variation de puissance (surlignées). Ces rues sont raccordées à 7 armoires distinctes, citées précédemment. Les points noirs et numéros symbolisent les sept armoires de commande. Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 24 8.PIÈCE JOINTE N°2 : PÉRIMÈTRE 2 NOYERS SUR CHER - Pièce N°2 Armoires de commande concernées par une remise aux normes et la mise en place d'une horloge astronomique. Remplacement de tous les luminaires de type Boule sur le périmètre suivant : N° matricule compteur EDF N° repère armoire EP Localisation de l'armoire EP 602 N°8 POSTE RUE DES ALOUETTES 446 N°9 POSTE DP PRES FONDU 450 N°10 POSTE LES MALABRIS Rues desservies Rue des Alouettes Rue des Passereaux Rue des Pinsons Rue des Hirondelles Impasse des Linottes Rue des Alouettes Avenue du Chant des Oiseaux Rue des Loriots Avenue du Chant des Oiseaux Rue des Mésanges Rue des Fauvettes Rue de la Cité Place des Chardonnerets Rue des Verdiers Nombre de luminaires à remplacer 27 luminaires 20 luminaires 21 luminaires Certains luminaires sont de type routier, et équipés de lampe SHP. Cela concerne les axes principaux du quartier des MALABRIS. Ces luminaires ne font pas partis des luminaires prioritaires à remplacer. Seuls les luminaires disposés sur les voies surlignées en jaune seront rénovées. Les luminaires disposés sur les voies surlignées en orange restent en lampe SHP : Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 25 9.PIÈCE JOINTE N°3 : ANALYSE SÉCURITAIRE Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 26 Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 27 Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 28 Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 29 Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 30 Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 31 Date : 24/04/2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Travaux d’Éclairage Public Page 32
