Royaume du Maroc Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime Direction Régionale de l’Agriculture du Souss-Massa Drâa Direction Provinciale de l’Agriculture de Tiznit المملكة المغربية وزارة الفـــالحة والصـــيد البـــحري المديـرية الجهـوية للفالحة لسـوس ماسة درعة المديرية االقليمية للفالحة بتيزنيت Travaux d’Aménagement de points d’eau relatif à l’équipement d’un (01) puits et d’un (01) Forage en pompes solaires, dans le cadre du Programme Transrégional pour le Développement des Parcours et la Régulation des Flux des Transhumants dans la Province de Tiznit. Marché n °……..... /2016/DPA/TZ/SMOP المملكة المغربية وزارة الفـــالحة والصـــيد البـــحري المديـرية الجهـوية للفالحة لسـوس ماسة درعة المديرية اإلقليمية للفالحة بتيزنيت Royaume du Maroc Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime Direction Régionale de l’Agriculture du Souss-Massa Drâa Direction Provinciale de l’Agriculture de Tiznit MARCHÉ N°: ….. /2016/DPA/TZ/SMOP OBJET : Travaux d’Aménagement de points d’eau relatif à l’équipement d’un (01) puits et d’un (01) Forage en pompes solaires, dans le cadre du Programme Transrégional pour le Développement des Parcours et la Régulation des Flux des Transhumants dans la Province de Tiznit. Marché passé après appel d’offres ouvert , sur offres de prix en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1 , de l'article 16 et l’alinéa 3 paragraphe 3 , de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. (Réservé à la petite et moyenne entreprise nationale) Entre : Monsieur le Ministre de l’Agriculture, et de la Pêche Maritime représenté par Mr. le Directeur Provincial de l’Agriculture de Tiznit qui assure le rôle de « Maître d’Ouvrage » et désigné ci-après par le vocale « Administration ». D’une part, Et : Monsieur :…………………………………………………………………………………………. Agissant au nom et pour le compte de: ……………………………..………………………………………… Faisant élection de domicile à :……………………………………………………….………………………… Inscrit au registre de commerce sous n°:……………………………………………………….……………... Affilié à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale s/n°:…………………………………….………………. Titulaire du compte bancaire n°:……………………………………………………………….……………….. Patente n°:……………………………………………………………………………………….……………….. D ÉSIGNÉ CI APRÈS PAR « L’E NTREPRENEUR » D’autre Part Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Travaux d’Aménagement de points d’eau relatif à l’équipement d’un (01) puits et d’un (01) Forage en pompes solaires, dans le cadre du Programme Transrégional pour le Développement des Parcours et la Régulation des Flux des Transhumants dans la Province de Tiznit. CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE Le présent marché passé entre l’administration et l’Entrepreneur a pour objet : Travaux d’Aménagement de points d’eau relatif à l’équipement d’un (01) puits et d’un (01) Forage en pompes solaires, dans le cadre du Programme Transrégional pour le Développement des Parcours et la Régulation des Flux des Transhumants dans la Province de Tiznit. ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE Marché passé après appel d’offres ouvert , sur offres de prix en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1 , de l'article 16 et l’alinéa 3 paragraphe 3 , de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle . ARTICLE 3 : CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX Les travaux objet du présent marché consisteront on : l’équipement d’un (01) puits et d’un (01) Forage en pompes solaires alimentées par des champs photovoltaïques, dans le cadre du Programme Transrégional pour le Développement des Parcours et la Régulation des Flux des Transhumants dans la Province de Tiznit.. Répartis comme suit : - Premier Site : Périmètre Commune Rurale Cercle Province : El Maâder : El Maâder El Kabir : Tiznit : Tiznit - Deuxième Site : Périmètre Commune Rurale Cercle Province : Adadas : Tasrirt : Tafraout : Tiznit - CONSISTANCE DES TRAVAUX : Les travaux à réalisés serons conçus selon les dispositions constructives suivantes : - Fourniture, installation et mise en service de pompe solaire; - Alimentation photovoltaïques; - Fourniture et pose d’une clôture en grillage galvanisé pour assurer la protection des deux (02) systèmes solaires ; - Installation d’un Système d’alarme antivol; ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les obligations du Fournisseur pour l'exécution des fournitures du marché résultant de l'ensemble des documents suivants : 1. 2. 3. 4. 5. L'acte d'engagement, Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS), Le bordereau des prix et détail estimatif, Le sous détail des prix Le C.C.A.G.T. En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées. ARTICLE 5 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET DOCUMENTS Le titulaire du marché est soumis aux textes suivants : - Le Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat, ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. - Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G-T) applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat approuvé par Décret n° 2.99.1087 du 29 Moharam 1421 (04/05/2000). - - - Les textes législatifs et réglementaires concernant l'emploi et les salaires de la main d'œuvre et particulièrement le Dahir n° 2.72.051 du 15 janvier 1972 portant revalorisation des salaires minimum interprofessionnels garantis et le décret n° 2.79.216 du 10 Joumada II 1399 (07/05/1979) portant revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et l'agriculture. Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21/04/1967) portant règlement général de la comptabilité publique, modifié par le Dahir n° 1.77.629 du 25 Chaoual 1397 (09/10/1977) et complété par le Décret n° 2.79.512 du 26 Joumada II 1400 (12/05/1980). Les Dahirs du 25 juin 1927, 15 mars et 21 mai 1963 relatifs aux accidents prévus par la législation du travail. Les lois et règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne les transports, la fiscalité, etc. Le Dahir n° 1.56.211 du 11.12.56 relatif aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics. Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires. La circulaire n°6001 bis du 07/08/1968 relative au transport de matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux. Le bordereau des salaires minimum, en vigueur à la date de la remise des offres. Le dahir n°1/85 347 du 07 Rabia II 1406 (20/12/1985) portant promulgation de la loi n°30/85 relative à la TVA. La Circulaire n° 3/4/4126/DNRT du 6/2/89 relative aux usages des Ciments Portland composés. La Circulaire Ministériel n° D.A.T/3/716 du 14 Février 1994 se rapportant aux mesures de sécurité dans les chantiers de bâtiment et des travaux publics. Le Dahir n° 89-30 du 21/11/89 relatif à l’extraction du sable et des matériaux de construction. Le Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii II 1436 (19/02/2015) portant promulgation de la loi 1-12-13 relative au nantissement des marchés publics. L’entrepreneur devra se procurer les documents énumérés ci-dessus et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues. ARTICLE 6 : MAITRE D’OUVRAGE Le Maître d’ouvrage est le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, représenté par le Directeur Provincial de l’agriculture de Tiznit. ARTICLE 7 : VALIDITE DU MARCHE Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après visa du Trésorier Provincial, son approbation par l’autorité compétente et sa notification au titulaire du marché. ARTICLE 8 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE En application de l’article 33 du Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), la notification de l’approbation du marché doit intervenir dans un délai de 75 jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. L’approbation du marché ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai des quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission. Toutefois le maître d’ouvrage peut dans un délai de Dix (10) jours avant l’expiration du délai visé au paragraphe premier ci-dessus, proposer à l’attributaire par lettre recommandée de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée. L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre du maître d’ouvrage pour faire connaître sa réponse. En cas de refus de l’attributaire main levée lui est donnée de son cautionnement provisoire. ARTICLE 9 : CARACTERE DES PRIX Les prix du marché sont établis par le titulaire tel que définis à l’article 49 du CCAG-T. ARTICLE 10 : DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX Conformément à l'article 7 du CCAG-T, Le délai global d'exécution des travaux est fixé à Deux (02) mois à compter du lendemain de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux. Il appartiendra à l'Entrepreneur, dans le cadre de son programme de travaux, de se prémunir à sa convenance contre des retards éventuels de ses sous-traitants. De convention expresse, il ne pourra arguer du retard d'un de ceux-ci pour éluder une quelconque de ces obligations. ARTICLE 11 : PENALITES POUR RETARD En cas de retard dans l’exécution des fournitures il sera appliqué à l’encontre de l’Entrepreneur une pénalité journalière de 1‰ (un pour mille) du montant initial du marché modifié ou complété le cas échéant des montants des avenants. Le montant total de ces pénalités est plafonné à 10% (dix pour cent) du montant initial du marché modifié ou complété le cas échéant des montants des avenants. ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE Le cautionnement provisoire est fixé à Douze Mille Dirhams (12.000,00 dhs). Le cautionnement définitif est fixé à 3% (trois pour cent) du montant initial du marché et doit être constitué dans les (30 jours) qui suivent la notification de l’approbation du marché. La retenue de garantie à prélever sur les décomptes est de 10 %. Elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra 7 % (sept pour cent) du montant initial du marché augmenté le cas échéant des montants des avenants, elle sera remboursée après approbation du procès-verbal, de la réception définitive par l’autorité compétente. ARTICLE 13 : DELAI DE GARANTIE Le délai de garantie est fixé à une année à partir de la date de la réception provisoire. Pendant la durée du délai de garantie, l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir à ses frais, il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de l’exécution des travaux. ARTICLE 14 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l’article 20 du CCAG-T. ARTICLE 15 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE Pendant toute la durée du chantier, l'Entrepreneur sera tenu de prendre, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures particulières de sécurité et d'hygiène qui seront nécessaires en égard à la nature de ses propres travaux, des matières qu'il emploie et aux dangers que celles-ci comportent, ainsi que toutes les mesures communes de sécurité (logements du personnel, hygiène, prévention, des accidents, médecine du travail, premiers secours ou soins aux accidents et maladies, protection contre l'incendie, protection de l'environnement, dangers d'origine électrique, etc. ). En tous cas, l'entrepreneur doit se conformer à l'article 30 du CCAGT. ARTICLE 16 : ASSURANCE Avant tout commencement des travaux, l’Entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 24 du CCAG-T tel qu’il a été complété ou modifié. ARTICLE 17 : DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT L’Entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. ARTICLE 18 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR A défaut par l’Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l’article 17 du C.C.A.G.T, toutes les notifications qui se rapportent au marché lui seront valablement faites à l’adresse indiquée dans le présent CPS. ARTICLE 19 : SOUS-TRAITANCE Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues en application de l’article 158 du Décret n° 2-12349 précité. ARTICLE 20 : RECEPTION PROVISOIRE La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 65 du C.C.A.G – T. ARTICLE 21 : RECEPTION DEFINITIVE La réception définitive sera prononcée après expiration du délai de garantie et conformément aux dispositions de l'article 68 du C.C.A.G – T. ARTICLE 22 : MODALITES DE PAIEMENT Des acomptes mensuels sont réglés à l’entrepreneur sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage ou selon l’avancement des travaux. Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification. Seules sont réglées les prestations prescrites par le CPS ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage. Les prestations sont réglées par application des prix aux quantités réellement exécutées après déduction de la retenue de garantie, (ou selon la méthode du métré). Les situations seront cumulatives et seront réglées par application des prix aux quantités réellement exécutées). ARTICLE 23 : REGLEMENT DES SOMMES DUES Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte courant postal, bancaire ou à la Trésorerie Générale du Royaume ouvert au nom du Titulaire tel qu’il ressort de son acte d’engagement. ARTICLE 24 : RESILIATION En cas du non-respect des clauses imposées par le présent marché et par les textes en vigueur, la résiliation du marché sera prononcée après une mise en demeure, et ce conformément à l’article 70 du C.C.A.G-T. Ces clauses ne feront pas obstacles à l'application des autres cas définis par le C.C.A.G-T ARTICLE 25 : NANTISSEMENT Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : La liquidation des sommes dues par le maître d'ouvrage sera opérée par les soins du Directeur Provincial de l’Agriculture de Tiznit. Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus à l'article 7 Le Dahir n°1-1505 du 29 Rabii II 1436 (19/02/2015) portant promulgation de la loi 1-12-13 relative au nantissement des marchés publics, est le Directeur Provincial de l’Agriculture de Tznit. Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Provincial de Tiznit, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. ARTICLE 26 : CONTESTATIONS – LITIGES En cas de difficultés survenues entre le titulaire et le maître d’ouvrage au cours de l’exécution du marché, il sera fait application des dispositions des articles 71 et 72 du CCAG-T précité. En cas de désaccord, le litige entre le maître d’ouvrage et l’Entrepreneur est soumis aux tribunaux compétents. ARTICLE 27 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors TVA (taxe sur la valeur ajoutée) des fournitures réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché. CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ARTICLE 28: LOCALISATION DES SITES CONCERNEES ET DONNEES DES BESOINS EN EAU Les sites d’implantation du système de pompage solaire ainsi que les données techniques relatives au projet sont présentés dans le tableau suivant : - Premier Site : Périmètre : El Maâder Commune Rurale : El Maâder El Kabir Cercle : Tiznit Province : Tiznit HMT : 50 mètre Débit Minimal demandé : 75 m3/jour - Deuxième Site : Périmètre : Adadas Commune Rurale : Tasrirt Cercle : Tafraout Province : Tiznit HMT : 210 mètre Débit Minimal demandé : 35 m3/jour ARTICLE 29 : VISITE DES LIEUX Le soumissionnaire est appelé à effectuer une visite du site concerné pour pouvoir proposer un quantitatif précis des équipements et des accessoires nécessaires à l’installation. Le soumissionnaire ne pourra, en aucun cas, formuler de réclamations basées sur une connaissance insuffisante des lieux et des conditions d’exécution des travaux. ARTICLE 30: DESCRIPTION TECHNIQUE ET COMPOSITION DU SYSTEME On entend par un système de pompage solaire l’ensemble des équipements suivants : Un corps de pompe centrifuge avec moteur intégré, Un contrôleur/ onduleur compatible à la pompe dans un coffret en génie civil de dimension (1,00x1,00 x1.50) selon le plan fourni par l’administration, Un générateur solaire PV d’une puissance suffisante pour le fonctionnement de la pompe, Une structure support pour la fixation des modules du générateur, Les conduites d’eau, Le câblage de connexion électrique, Les accessoires et les pièces de rechange, Système d’alarme antivol, Une clôture en grillage galvanisé M50 pour assurer la protection physique du système. ARTICLE 31 : DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME Le soumissionnaire est appelé à proposer une étude technique pour le dimensionnement du système et le choix des composants. Cette étude devra ressortir les caractéristiques électriques et physiques suivantes : Caractéristiques de la pompe : Le type de pompe, la marque Le débit nominal horaire et journalier La puissance nominale La tension nominale d’alimentation La tension maximale, Le courant maximal Le rendement Le diamètre, la section, la Profondeur max d’immersion Température maximale de l’eau Type de matériaux pour le moteur et le corps de la pompe Caractéristiques du contrôleur /onduleur: Les tensions d’alimentation entrée et sortie Les courants nominaux entrée et sortie La puissance, Le rendement. Caractéristiques du générateur: La puissance crête unitaire des modules, la marque. La puissance totale du générateur, Le nombre de modules, La tension nominale, Le courant nominal. Caractéristiques du câblage Les types de câblage, longueurs nécessaires, les sections. Caractéristiques de la tuyauterie Le matériau de fabrication Les sections, Les accessoires de fixation La protection physique du système La protection physique du système solaire sera en clôture en grillage M 50 en fil galvanisé n°17 de la jauge de Paris d'un diamètre de 3mm, hauteur 2,00m y compris poteaux en fer à tés de dim 50x50x5 et de hauteur de 2,50m dont 0,50m sera encastré dans un massif en gros béton, l'espace entre les poteaux est de 5,00m et recevront deux (02) couches de peinture anti-corrosive y compris fil de tension et tendeurs tous les 25,00ml et toutes sujétions de pose. Qualité d’eau Le soumissionnaire devra également s’enquérir de la qualité (dureté) d’eau (densité du sable, densité du sel, PH, etc.), notamment pour pouvoir déterminer les fréquences de renouvellement des pièces de rechange. ARTICLE 32 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MATÉRIEL Les caractéristiques techniques par type d’équipement des unités demandées, doivent répondre aux spécifications techniques indiquées ci-après : 1- GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE : Caractéristiques électriques : 25 ans de garantie de puissance en décroissance linéaire, assurant un rendement garanti supérieur à 90% pendant les 10 ans (améliorant de 7,5% la garantie de puissance standard) et un rendement supérieur 80% après 20 ans. La puissance crête garantie du générateur (sous une irradiation solaire de 1000W/m2 et à une température de 25°C). Les modules solaires doivent être à base de cellules en silicium cristallin (Mono ou poly), Le nombre de cellules par module doit être de 36, Chaque module doit être muni d’une plaque signalétique sortie usine à impression résistante comprenant un numéro de série infalsifiable et un listing des caractéristiques correspondant au module portant le numéro de série en question. Caractéristiques mécaniques : Le cadre des modules doit être de préférence en aluminium anodisé, Chaque module doit être livré avec accessoires de fixation en acier inoxydable (boulons, écrous, serre -boulon, et rondelles) Documents à fournir : Un certificat de test conforme à la norme internationale IEC – 61215 ou équivalent. Ce certificat doit mentionner entre autres la référence du module, la date de test et les résultats des tests subis. Une fiche technique en langue française indiquant les caractéristiques de puissances, de courant, de température et de tension. Un certificat de garantie par lequel le fournisseur s’engage à garantir la qualité et les performances du module au moins pendant la durée de garantie proposée. 2- SUPPORT POUR MODULES : Une structure support pour le système de pompage solaire Le support des modules doit être conçu pour assurer un montage par ancrage en béton sur des toits de différentes résistances mécaniques (terre, béton, préfabriqué...), Le support doit être confectionné d’une manière à assurer une bonne stabilité du générateur solaire face à des vents de vitesses importantes (120km/h), L’angle d’inclinaison du support doit être réglable de 0°, 30, 35, 40, 45, 50° avec des pas de 10°max., Le montage du support doit être conçu d’une manière à laisser un espace vide suffisant entre la base des modules et la surface d’installation (30 cm). Caractéristiques mécaniques Le matériau de construction du support doit être en acier inoxydable ou en aluminium ou le cas échéant en acier galvanisé à chaud avec une couche protectrice de 30 µm environ après perçage et soudage, Le support doit être muni de tous les accessoires nécessaires pour son ancrage : Boulons, rondelles, écrous, tiges. Les accessoires du support doivent être de même nature de matériel. Document à fournir : Un schéma détaillé sur l’assemblage et le montage du support indiquant les dimensions générales du support, le nombre des tiges métalliques, le nombre de modules à fixer sur le support. 3- CONTROLEUR/ ONDULEUR Les caractéristiques électriques suivantes seront vérifiées : La puissance disponible minimale La tension d’entrée et de sortie, Le type de courant (monophasé, triphasé), Le montage en surface, le Rendement supérieur ou égal à 90%, L’indice de protection supérieur ou égal à IP 54, Le Poids et les dimensions. Documents à fournir : Note technique indiquant le mode de fonctionnement, le mode d’installation et les données techniques spécifiques (en langue française ci- possible), Un certificat de conformité aux standards internationaux et attestant le respect des spécifications techniques proposées; 4- POMPE: La pompe doit être de type centrifuge multistage directement couplée, La pompe doit être protégée contre le fonctionnement à sec Le matériau de la pompe doit être résistant à l’humidité (acier inoxydable) La pompe doit fonctionner dans les conditions d’eau (ph : 6 à 9, contenu max du sable : 50g/m3, ) Documents à fournir : Note technique indiquant le mode de fonctionnement, le mode d’installation et les données techniques spécifiques (en langue française ci- possible), Un certificat de conformité aux standards internationaux et attestant le respect des spécifications techniques proposées; 5- CABLAGE: L’âme du câble doit être en cuivre multibrins souple, Le câble utilisé doit être du type à usage en immersion, présentant une bonne résistance à l’eau, aux U.V et à l’humidité (conformité au Standard International). ARTICLE 33 : ESSAIS, CONTROLE ET FONCTIONNEMENT Dans cet article sont décrits les essais et/ou contrôles qui se feront sur le système dans son ensemble ou sur leurs composants après l’attribution provisoire. L’objectif principal des essais est de vérifier la fiabilité et le fonctionnement correct de chaque partie du système. Si le résultat des essais permet de constater que les équipements ne satisfont pas aux spécifications techniques de la proposition, l’administration pourra revoir la décision d’attribution de l’offre. Si les carences ne sont pas graves, il sera donné une opportunité au soumissionnaire de les corriger dans un bref délai. Si dans ce délai, les problèmes techniques ne sont pas résolus, l’attribution provisoire sera annulée. Les essais à réaliser sont : la fiabilité, le fonctionnement, la capacité de pompage et l’adaptation aux conditions rurales et désertiques. CHAPITRE III: MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX. ARTICLE 34 : MODE D'ETABLISSEMENT DES DECOMPTES. Conformément à l'article 57 du CCAGT (Décret n° 2-99-1087), le Maître d'ouvrage dressera mensuellement ou à chaque fois qu'il est nécessaire, à partir des attachements ou des situations admis par le maître d'ouvrage un décompte provisoire des travaux exécutés valant procès-verbal de service fait et servant de base de versements d'acomptes à l'Entrepreneur. Le Maître d'ouvrage disposera d'un délai de trente (30) jours après la réception du décompte et de tous les métrés, attachement et pièces justificatives nécessaires, pour contrôler ce décompte et éventuellement le rectifier. En cas de contestation de la part de l'Entrepreneur sur les rectifications faites par le Maître d'ouvrage seul sera effectué le versement de la somme accepté par le Maître d'ouvrage tant qu'un accord ne sera pas intervenu ou à défaut une conciliation entre le Maître d'ouvrage et l'Entrepreneur dans les conditions prévues au CCAGT. ARTICLE 35 : DESCRIPTION ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES Généralités : L’exécution des travaux doit répondre aux prescriptions du présent C.P.S, règlements techniques et règles de l’art. Les prix unitaires indiqués au bordereau des prix comprennent Fourniture , installation et mise en service de pompe solaire immergée y compris panneaux solaires, supports, tuyauterie, accessoires, sécurité, câblages et toutes sujétions pour le bon fonctionnement, et concernent des ouvrages en parfait état d'exécution et d’achèvement. On entend par un système de pompage solaire l’ensemble des installations suivantes : A- Premier Site « El Maâder » : Prix n° 1 : Système Solaire : Système solaire pour l’alimentation en électricité d’une pompe immergée dans un forage, il s’agit de l’installation d’un système fonctionnel, clé en main y compris toutes sujétions conformément au CPS et aux normes d’installation. Prix n° 2 : Pompe immergée: Pompe immergée adaptée au système solaire y compris démarreur, coffret, câble et toutes accessoires pour le bon fonctionnement. Les données techniques de la pompe sont comme suit : - HMT : 50 mètre Débit Minimal demandé : 75 m3/jour B- Deuxième Site « Adadas » : Prix n° 3 : Système Solaire : Système solaire pour l’alimentation en électricité d’une pompe immergée dans un forage, il s’agit de l’installation d’un système fonctionnel, clé en main y compris toutes sujétions conformément au CPS et aux normes d’installation. Prix n° 4 : Pompe immergée: Pompe immergée adaptée au système solaire y compris démarreur, coffret, câble et toutes accessoires pour le bon fonctionnement. Les données techniques de la pompe sont comme suit : - HMT : 210 mètre Débit Minimal demandé : 35 m3/jour ARTICLE 36 : BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF OBJET : Travaux d’Aménagement de points d’eau relatif à l’équipement d’un (01) puits et d’un (01) Forage en pompes solaires, dans le cadre du Programme Transrégional pour le Développement des Parcours et la Régulation des Flux des Transhumants dans la Province de Tiznit. N° Prix Désignation des prestations Unité de mesure 1 2 3 4 1 Système solaire pour l’alimentation en électricité d’une pompe immergée dans un forage, il s’agit de l’installation d’un système fonctionnel, clé en main y compris toutes sujétions conformément au CPS et à la norme d’installation. Ens 1 2 Pompe immergée adaptée au système solaire y compris démarreur, coffret, câble et toutes accessoires pour le bon fonctionnement. HMT : 50 mètre, Débit: 75 m3/jour Ens 1 3 Système solaire pour l’alimentation en électricité d’une pompe immergée dans un forage, il s’agit de l’installation d’un système fonctionnel, clé en main y compris toutes sujétions conformément au CPS et à la norme d’installation. Ens 1 4 Pompe immergée adaptée au système solaire y compris démarreur, coffret, câble et toutes accessoires pour le bon fonctionnement. HMT : 210 mètre, Débit: 35 m3/jour Ens 1 Qts Prix unitaire en dirhams (hors TVA) en chiffres 5 Prix total A- PREMIER SITE « EL MAADER » : B- DEUXIEME SITE « ADADAS » : Total Hors TVA Taux TVA 20 % Total TTC Fait à …………………., le …………………. (Signature et cachet du concurrent) 6 = 4x5 Page dernière MARCHE N° : …. /2016/DPA/TZ/SMOP Objet : Travaux d’Aménagement de points d’eau relatif à l’équipement d’un (01) puits et d’un (01) Forage en pompes solaires, dans le cadre du Programme Transrégional pour le Développement des Parcours et la Régulation des Flux des Transhumants dans la Province de Tiznit. Marché passé après appel d’offres ouvert , sur offres de prix en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1 , de l'article 16 et l’alinéa 3 paragraphe 3 , de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. MONTANT : ......................………................................................................................................................ Dressé par Tiznit, le .............................. Vérifié par Tiznit, le .............................. Visé par Lu et accepté Par l’Entrepreneur A ……………………..Le …………………. Vu et présenté Tiznit, le .............................. Approuvé par